
因此,實踐中工程建設工期不足的現象較為普遍,甚至出現工期嚴重不足導致工程質量出現重大缺陷的情況。故,《建設工程質量管理條例》《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》等文件明確規定建設單位“不得任意壓縮合理工期”,《第八次全國法院民事商事審判工作會議(民事部分)紀要》規定:“當事人違反工程建設強制性標準,任意壓縮合理工期、降低工程質量標準的約定,應認定無效。”但是對于“任意壓縮合理工期”,目前并無明確的定義和認定標準。
根據《建設工程質量管理條例釋義》的相關內容,合理工期是指“在正常建設條件下,采取科學合理的施工工藝和管理方法,以現行的建設行政主管部門頒布的工期定額為基礎,結合項目建設的具體情況,而確定的使投資方,各參加單位均獲得滿意的經濟效益的工期,合理工期要以工期定額為基礎確定,但不一定與定額工期完全一致,可依施工條件等作適當調整,這是因為定額工期反映的是社會平均水平,是經選取的各類典型工程經分析整理后綜合取得的數據,由于技術的進步,完成一個既定項目所需的時間會縮短,工期會提前。判斷工期是否合理的關鍵是使投資方、各參建單位都獲得滿意的經濟效益。”
從上述內容來看,合理工期并非簡單地通過一種確定的計算方式即可計算得出,而是需要考量工期對各方經濟效益的影響來確定。一般情況下,對于發包人而言,若投入資金固定,能夠在越短的時間內完成符合其要求的建設工程,越符合其利益,其中在給定的工期下承包人所能完成的工程質量直接影響其經濟效益;對于承包人而言,若可獲得的工程款固定,擁有相對較長的工期,可以應對施工過程中基于建設工程的復雜性可能出現的各種問題,同時可減少成本并降低對承包人管理能力的要求,更符合承包人的經濟效益。理論上,在工作界面允許的情況下,承包人實際上可以通過持續增加趕工投入的方式在相對短的工期內完成質量有保證的建設工程。因此,若在發包人支付的工程款固定的情況下,以工程質量作為發包人的核心利益,以成本支出作為承包人的核心利益,任意壓縮合理工期的定義可嘗試總結為:工期被壓縮至承包人對工程進行合理投入(一般不應大于承包人可獲得的工程款)卻無法保證工程按期完工并保證工程質量符合合同要求的程度。需要提示的是,該定義僅為限定條件下,對任意壓縮合理工期的定義的探討。
而在司法實踐中,不同法院對于任意壓縮合理工期的認定并無統一標準。部分法院認為,合理工期應以定額工期為基礎確定,約定工期低于定額工期達一定程度的,應認定發包人系任意壓縮合理工期,進而認定工期約定無效,而不同法院對于該種“程度”亦無統一標準。另有部分法院認為,合同約定工期在真實有效的情況下,即使低于定額工期達一定程度的,應視為承包人對自身權利的處分,工期約定應為有效。
根據《建設工程司法解釋(一)》第一條的規定,對于建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的,施工合同無效。 中標無效本質上是違法招標、投標,《招標投標法》中規定了以下中標無效的情形: 1、招標人與投標人...
根據《建設工程司法解釋(一)》第一條的規定,對于建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的,施工合同無效。 中標無效本質上是違法招標、投標,《招標投標法》中規定了以下中標無效的情形: 1、招標人與投標人...
索賠案例ZY公司因某住宅項目建設工程于2006年6月與YX公司洽談總承包事宜,YX公司向ZY公司提交《施工承諾書》承諾:可墊資施工至地上8層結構完工,并給予結算款3%比例的讓利。YX公司根據前述承諾制作并向ZY公司提交了《預算書》,后ZY公...
趕工費是指施工單位或者建筑業主在施工工期內,由于施工環境、條件及其他原因,造成工程未能按照合同約定期限完成,而由施工企業承擔的費用及其他損失。趕工費的計算,要根據合同約定的施工期限,來計算超期拖延的工程工期,然后按照施工合同中約定的費率,來...
一、建筑工程合同策劃概述(一)合同策劃及要考慮的問題在建筑工程項目的初始階段必須進行相關合同的策劃,策劃的目標是通過合同保證工程項目總目標的實現,必須反映建筑工程項目戰略和企業戰略,反映企業的經營指導方針和根本利益。合同策劃需考慮的主要問題...
1.建筑工程涉及的法律,法規有哪些 ① 法律:《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市規劃法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國...
建設工程質量管理條例 (2000年1月30日中華人民共和國國務院令第279號發布 根據2017年10月7日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第一次修訂 根據2019年4月23日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第二次修訂) 第一...
索賠案例山西某地產集團公司為開發位干太原市某住宅小區項目子2003年4月與唐山某建筑公司簽訂建設工程施工合同。約定:項目工期為2003年5月15日至2005年6月30日。項目工程開工一個月后,當地建設管理部門向發包人,承包人及監理單位同時下...
工期逾期違約金的法律規定上限-工期逾期違約金標準 在建筑工地上,工期逾期是一種常見的違約行為。對于建設單位而言,如果承包商未能在規定的時間內完成工程,建設單位可以要求承包商承擔相應的違約責任。而工期逾期違約金就是承包商因為未能按時完成工程...
在建設工程合同的履行中,因辦證流程、工程施工延誤等影響,逾期竣工的情況偶有發生。當工程逾期竣工時,就會引起違約糾紛。此時公司作為發包人,可基于施工合同約定的條款,向承包人主張工期逾期違約金減少損失。 但通...