2023-06-06 11:45發布
內容提要:工期延誤是建設工程施工過程中的常見問題,而在實踐中當承包人起訴發包人要求支付工程款項時,發包人出于能夠減少工程款項的支付金額、拖延工程款項的支付等目的出發而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過程中,承包人又往往會以工程量增...
裁判要旨發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。發包人在履行合同過程中變更設計,造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發包人的要求而增加工程量,承包人可...
注意事項如下: 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設工程施工合同》,A公司將位于北京市大興區某經濟適用房項目發包給B公司施工。合同約定:開工日期為2010年3月20日,竣工日期為2011年5月25日;承包范圍為施工圖范圍內的全部土建、安裝...
一、根據《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013(09)》的相關規定,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。 二...
在建設工程施工合同中,工期延誤問題較為常見,因此主張工期延誤違約或損失賠償責任也是建設工程合同糾紛的主要爭議點之一。發包方往往會要求承包方承擔工期違約責任,而承包方則以發包人未按合同約定提供原材料、設備,增加工程量,圖紙變更設計、未按約支付...
【基本案情】 原告:某大廈(以下簡稱A大廈) 被告:某建設發展有限公司(以下簡稱建設公司) 2008年8月20日,A大廈與建設公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡稱合同)。合同約定:總工期132天,工程承包造價為人民幣1850萬元。該合...
題目:乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎?——因乙方施工造成工期延誤的損失賠償 一、序號:1 二、引言 1.1 乙方施工逾期,合同效力待定; 1.2 甲方與乙方簽訂的合同,甲方的權益與損失; 1.3 分析乙方施工逾期對甲方的影響及其應...
最多設置5個標簽!
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
建設工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責任
來源:工程建筑 時間:2022-04-20 20:02內容提要:工期延誤是建設工程施工過程中的常見問題,而在實踐中當承包人起訴發包人要求支付工程款項時,發包人出于能夠減少工程款項的支付金額、拖延工程款項的支付等目的出發而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過程中,承包人又往往會以工程量增...
建設工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責任?
來源:工程建筑 時間:2021-12-20 17:28內容提要:工期延誤是建設工程施工過程中的常見問題,而在實踐中當承包人起訴發包人要求支付工程款項時,發包人出于能夠減少工程款項的支付金額、拖延工程款項的支付等目的出發而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過程中,承包人又往往會以工程量增...
承包人工期延長是否承擔責任,需要綜合各方因素進行考量
來源:其它 時間:2022-04-20 11:49裁判要旨發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。發包人在履行合同過程中變更設計,造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發包人的要求而增加工程量,承包人可...
施工合同糾紛解決有哪些
來源:精選知識 時間:2021-10-29 03:10注意事項如下: 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
解決建設工程合同糾紛的途徑有哪些
來源:精選知識 時間:2021-10-29 03:17注意事項如下: 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
建設工程索賠與反索賠案例之:資源配置不足
來源:工程建筑 時間:2022-07-13 14:28索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設工程施工合同》,A公司將位于北京市大興區某經濟適用房項目發包給B公司施工。合同約定:開工日期為2010年3月20日,竣工日期為2011年5月25日;承包范圍為施工圖范圍內的全部土建、安裝...
工期延誤索賠(工期延誤索賠報告范文)
來源:精選知識 時間:2022-02-20 08:12一、根據《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013(09)》的相關規定,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。 二...
建設工程工期延誤責任認定問題
來源:工程建筑 時間:2022-06-21 10:58在建設工程施工合同中,工期延誤問題較為常見,因此主張工期延誤違約或損失賠償責任也是建設工程合同糾紛的主要爭議點之一。發包方往往會要求承包方承擔工期違約責任,而承包方則以發包人未按合同約定提供原材料、設備,增加工程量,圖紙變更設計、未按約支付...
建筑工程糾紛案例——房地產建設承包中引發的糾紛
來源:工程建筑 時間:2022-04-20 17:48【基本案情】 原告:某大廈(以下簡稱A大廈) 被告:某建設發展有限公司(以下簡稱建設公司) 2008年8月20日,A大廈與建設公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡稱合同)。合同約定:總工期132天,工程承包造價為人民幣1850萬元。該合...
乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎-因乙方施工造成工期延誤的損失賠償
來源:精選知識 時間:2023-10-09 00:13題目:乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎?——因乙方施工造成工期延誤的損失賠償 一、序號:1 二、引言 1.1 乙方施工逾期,合同效力待定; 1.2 甲方與乙方簽訂的合同,甲方的權益與損失; 1.3 分析乙方施工逾期對甲方的影響及其應...