2023-06-06 11:08發布
新冠肺炎疫情對社會各個方面都產生了巨大的沖擊，亦對建設工程施工領域產生了重大影響。突發疫情使施工單位一方面面臨著工期延誤的違約責任，一方面又面臨著人員、物資、運輸費用等費用成本不斷增加的經濟壓力。 面對新...
1、工期延誤：因政府采取停工等防疫措施直接導致工期延誤的，施工企業應按照合同約定的方式及時通知建設單位。因施工人員返崗延遲等疫情相關原因將導致工期延誤的，施工企業應按照合同約定提出工期順延申請，取得建設/監理單位簽證。2、因疫情防控導致的停...
注意事項如下： 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行，且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
一、應當審理發包人與承包人的基本情況對發包方主要應了解兩方面內容:一是主體資格，即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃？規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。二是履約能力即資金問題。施工所需資金是否己經落實或...
在當前復雜的經濟形勢下國家加大了基建投資力度，為了運用法治思維和法治方式加強和改進政府投資管理，國務院頒布了我國關于政府投資管理的第一部行政法規《政府投資條例》（以下簡稱《條例》），并于2019年7月1日起正式施行。《條例》的出臺對于承接政...
案 情 簡 介 2010年8月16日，重慶某建設有限公司（以下簡稱建設公司）與四川某材料有限公司（以下簡稱材料公司）簽訂了建設工程承包合同，約定由建設公司承建材料公司的建設工程項目。2011年8月25日，材料公司被甲公司吸收合并。甲公司概括...
在大型的宴會，現在是有一定控制的，避免疫情的傳播我是南京牌人在泰州，但是車子一月份年檢，這不疫情嚴重，可以延期嗎？特殊情況特殊對待，今年車年審向后推遲，系統調整，疫情過后再年審，不會因此受到干擾的。新型冠狀病毒疫情漫延，工廠明天開工，至今沒...
涉疫情勞動人事爭議處理工作政策解讀人社部調解仲裁管理司副司長 王振麒（2020年5月8日）一、涉疫情爭議處理的有關法律適用疫情防控期間，人社部、地方人社部門、人民法院出臺了一系列勞動保障政策文件，對全力支持用人單位復工復產、穩定勞動關系發揮...
最多設置5個標簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hpgipv.com/data/attach/logo/logo.png', '推薦 劉北辰 的問題《我是施工單位，兩年半的工期受疫情影響，延遲了三個月，是否能夠》','http://www.hpgipv.com/lawask-627095.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認gb2312'));){kind=link}
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
疫情影響,施工單位如何保證權益
來源：其它 時間：2022-04-20 01:13新冠肺炎疫情對社會各個方面都產生了巨大的沖擊，亦對建設工程施工領域產生了重大影響。突發疫情使施工單位一方面面臨著工期延誤的違約責任，一方面又面臨著人員、物資、運輸費用等費用成本不斷增加的經濟壓力。 面對新...
疫情期間工期延誤怎么辦
來源：工程建筑 時間：2022-07-13 05:581、工期延誤：因政府采取停工等防疫措施直接導致工期延誤的，施工企業應按照合同約定的方式及時通知建設單位。因施工人員返崗延遲等疫情相關原因將導致工期延誤的，施工企業應按照合同約定提出工期順延申請，取得建設/監理單位簽證。2、因疫情防控導致的停...
施工合同糾紛解決有哪些
來源：精選知識 時間：2021-10-29 03:10注意事項如下： 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行，且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
解決建設工程合同糾紛的途徑有哪些
來源：精選知識 時間：2021-10-29 03:17注意事項如下： 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行，且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...
疫情期間逾期交房起訴(疫情逾期交房屬于違約嗎)
來源：精選知識 時間：2022-05-29 18:36可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
工程合同的法律風險防范及處理關鍵點
來源：工程建筑 時間：2021-09-26 08:03一、應當審理發包人與承包人的基本情況對發包方主要應了解兩方面內容:一是主體資格，即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃？規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。二是履約能力即資金問題。施工所需資金是否己經落實或...
法界觀察丨胡波：關于《政府投資條例》的幾點冷思考
來源：其它 時間：2022-04-20 16:32在當前復雜的經濟形勢下國家加大了基建投資力度，為了運用法治思維和法治方式加強和改進政府投資管理，國務院頒布了我國關于政府投資管理的第一部行政法規《政府投資條例》（以下簡稱《條例》），并于2019年7月1日起正式施行。《條例》的出臺對于承接政...
發包人遲延支付工程款相關問題
來源：工程建筑 時間：2022-04-20 17:29案 情 簡 介 2010年8月16日，重慶某建設有限公司（以下簡稱建設公司）與四川某材料有限公司（以下簡稱材料公司）簽訂了建設工程承包合同，約定由建設公司承建材料公司的建設工程項目。2011年8月25日，材料公司被甲公司吸收合并。甲公司概括...
疫情前逾期(疫情前逾期交房紅頭文件)
來源：精選知識 時間：2022-09-27 22:14在大型的宴會，現在是有一定控制的，避免疫情的傳播我是南京牌人在泰州，但是車子一月份年檢，這不疫情嚴重，可以延期嗎？特殊情況特殊對待，今年車年審向后推遲，系統調整，疫情過后再年審，不會因此受到干擾的。新型冠狀病毒疫情漫延，工廠明天開工，至今沒...
清晰明確！人社部：涉疫情，工資.勞動合同.醫療期.年休假處理意見
來源：醫療糾紛 時間：2022-04-20 11:50涉疫情勞動人事爭議處理工作政策解讀人社部調解仲裁管理司副司長 王振麒（2020年5月8日）一、涉疫情爭議處理的有關法律適用疫情防控期間，人社部、地方人社部門、人民法院出臺了一系列勞動保障政策文件，對全力支持用人單位復工復產、穩定勞動關系發揮...