工程詐騙法律法規(以工程名義實施詐騙按照國家法律應當怎樣處理)

      2023-06-06 23:06發布

      工程詐騙法律法規(以工程名義實施詐騙按照國家法律應當怎樣處理)

      1.以工程名義實施詐騙按照國家法律應當怎樣處理

      以工程名義實施詐騙的,涉嫌詐騙刑事犯罪,一經定罪,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      相關法律規定:《中華人民共和國刑法》

      第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      2.以工程名義實施詐騙按照國家法律應當怎樣處理

      以工程名義實施詐騙的,涉嫌詐騙刑事犯罪,一經定罪,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      相關法律規定:《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      3.有關詐騙的法律法規

      1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪

      詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      2、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪

      以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      3、《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪

      以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

      4、《中華人民共和國刑法》第一百九十三條 【貸款詐騙罪

      以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

      5、《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 【票據詐騙罪

      進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

      參考資料來源:百度百科-中華人民共和國刑法

      4.關于詐騙的法律條例

      1、《刑法》 第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      本法另有規定的,依照規定2、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》第五條和《最高人民法院關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第九條對“詐騙罪”均有詳細規定,建議查閱。

      5.詐騙罪的法律條款全文

      刑法條文: 第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處 罰金或者沒收財產。

      本法另有規定的,依照規定。 第二百一十條第二款 使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的,依照本法第二百六十六條的規定定罪處罰。

      第二百六十九條 犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第 二百六十三條的規定定罪處罰。 第三百條第三款 組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信奸淫婦女、詐騙財物的,分別依照本法第二百三十六條、第二百六十六條的規定定罪處罰。

      第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規定定罪處罰。

      6.拖欠工程款的法律規定有哪些內容

      《合同法》

      第二百六十九條建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。

      第二百七十條建設工程合同應當采用書面形式。

      第二百七十一條建設工程的招標投標活動,應當依照有關法律的規定公開、公平、公正進行。

      第二百七十二條發包人可以與總承包人訂立建設工程合同,也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人。總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意,可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。

      第二百七十三條國家重大建設工程合同,應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。

      第二百七十四條勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。

      第二百七十五條施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。

      第二百七十六條建設工程實行監理的,發包人應當與監理人采用書面形式訂立委托監理合同。發包人與監理人的權利和義務以及法律責任,應當依照本法委托合同以及其他有關法律、行政法規的規定。

      第二百七十七條發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下,可以隨時對作業進度、質量進行檢查。

      第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。

      第二百七十九條建設工程竣工后,發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發包人應當按照約定支付價款,并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。

      第二百八十條勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期,造成發包人損失的,勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。

      第二百八十一條因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。

      第二百八十二條因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應當承擔損害賠償責任。

      第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。

      第二百八十四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

      第二百八十五條因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

      第二百八十六條發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

      第二百八十七條本章沒有規定的,適用承攬合同的有關規定。

      7.2019詐騙法律規定是怎么樣的

      我們都知道在生活中常常會遇到各種上當受騙的事情,這種事情有時候真的是不可預料的,國家也作出了專門針對詐騙罪的刑法,讓壞人受到應有的懲罰,那就來了解一下2018詐騙法律規定是怎么樣的?下面就來聽聽小編的看法。

      一、2018詐騙法律規定是怎么樣的? 詐騙罪案件主要分為普通詐騙類案件和金融詐騙類案件。 詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

      通常認為,該罪的基本構造為:行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分財產→行為人取得財產→被害人受到財產上的損失。 具體種類有:普通詐騙罪,招搖撞騙罪,合同詐騙罪及金融詐騙罪。

      金融詐騙罪包括:集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪。 詐騙罪的立法依據如下 1、《中華人民共和國刑法》第266條:“詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      本法另有規定的,依照規定?!?2、現行的《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》對詐騙罪量刑標準進行了補充: 個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數額較大”; 個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。

      個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙“數額特別巨大”。 具體最高人民法院關于詐騙罪量刑指導意見如下: 【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金量刑格】 (一)詐騙不足4 000元的,基準刑為罰金刑;4 000元以上不足5 000元的,基準刑為管制刑;5 000元的,基準刑為拘役三個月,每增加1 670元,刑期增加一個月;1萬元的,基準刑為有期徒刑六個月,每增加1 000元,刑期增加一個月; (二)有第一百二十六條規定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑; (三)詐騙3 000元且是累犯的,基準刑為有期徒刑六個月,每增加1 230元,刑期增加一個月。

      【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】詐騙4萬元的,基準刑為有期徒刑三年,每增加2 000元,刑期增加一個月。 【十年以上有期徒刑量刑格】詐騙20萬元的,基準刑為有期徒刑十年,每增加4 000元,刑期增加一個月。

      【重處情形規定】有下列情形之一的,重處10%: (一)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯; (二)慣犯或者流竄作案,危害嚴重的; (三)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的; (四)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物,造成嚴重后果的; (五)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的; (六)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的; (七)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的; (八)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的; (九)詐騙作案10次以上的 綜合上面所說的,2018詐騙法律規定是怎么樣的?詐騙罪主要分為兩種一種是普通的詐騙罪,一種是分金融的詐騙罪,根據不同的罪行,作出不同的刑法,因此,作為一個合格的公民一定要遵守法律,不要做出傷害他人的事情,不然會受到法律的嚴懲。 延伸閱讀: 合同詐騙罪報案材料有哪些 經濟詐騙罪判多少年,量刑標準是什么? 保險詐騙罪的數額標準是多少。


      相關知識

        建設工程質量管理條例

        來源:法律法規 時間:2021-08-26 07:40

        建設工程質量管理條例 (2000年1月30日中華人民共和國國務院令第279號發布 根據2017年10月7日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第一次修訂 根據2019年4月23日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第二次修訂) 第一...

        套取國家專項資金法律法規(套取國家項目資金法律上如何處理)

        來源:其它 時間:2022-04-20 01:52

        1.套取國家項目資金法律上如何處理 套取國家項目資金法律上處理如下:一、查辦套取國家專項資金案件,應當堅持全面理解國家專項資金政策,統一正確適用法律;堅持準確劃分責任,體現區別對待,貫徹寬嚴相濟;堅持嚴格把握、慎重處理,重點懲治國家機關工作...

        建設工程領域的法律法規(建筑工程涉及的法律,法規有哪些)

        來源:工程建筑 時間:2021-08-27 06:56

        1.建筑工程涉及的法律,法規有哪些 ① 法律:《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市規劃法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國...

        建設工程合同效力的認定及應對

        來源:工程建筑 時間:2021-11-19 08:00

        作為一項獨立的案件類型,建設工程糾紛案件呈現專業性強、法律關系復雜、審理難點多、與社會穩定關系密切等特點,而建設工程合同就是其中最高發且最基礎的難點問題。  本文梳理了有關建設工程合同效力的認定問題以及合同無效情形下的審理思路。其中包括建設...

        招標變更的法律法規規定(公開招標項目,招標文件內容更改是否發公告)

        來源:其它 時間:2021-08-28 19:17

        1.公開招標項目,招標文件內容更改是否發公告 中華人民共和國財政部第18號令《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》第四十三條 投標截止時間結束后參加投標的供應商不足三家的,除采購任務取消情形外,招標采購單位應當報告設區的市、自治州以上人民政...

        外包工程管理法律法規(一般工程承包法律法規有哪些)

        來源:工程建筑 時間:2022-04-20 13:49

        1.一般工程承包法律法規有哪些 一、現行的與建設工程承、發包有關的主要法規有:《建筑法》、《招標投標法》及《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》、《建筑工程設計招標投標管理辦法》、《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》、《工程建設項目自行...

        工程監理法律法規有哪些(與建設工程監理有關的法律法規及標準規范有哪些)

        來源:工程建筑 時間:2021-08-27 08:44

        1.與建設工程監理有關的法律法規及標準規范有哪些 建設工程監理規范是為了提高建設工程監理水平,規范建設工程監理行為,由中華人民共和國建設部主編,由中華人民共和國建設部批準的規范。規范適用于新建、擴建、改建建設工程施工、設備采購和制造的監理工...

        監理的法律法規建設(與建設工程監理有關的法律法規及標準規范有哪些)

        來源:工程建筑 時間:2022-04-20 11:42

        1.與建設工程監理有關的法律法規及標準規范有哪些 建設工程監理規范是為了提高建設工程監理水平,規范建設工程監理行為,由中華人民共和國建設部主編,由中華人民共和國建設部批準的規范。規范適用于新建、擴建、改建建設工程施工、設備采購和制造的監理工...

        專業探析|淺談建設工程施工合同掛靠的相關法律問題

        來源:工程建筑 時間:2021-11-23 17:32

        案情概要2013年12月5日,楊某與志廣公司約定,由楊某承包志廣公司發包的建設工程,但楊某并無相應資質,志廣公司為其找到永昌公司借用資質。同月楊某與永昌公司簽訂工程承包合同。2014年12月10日,永昌公司與發包人志廣公司簽訂《建設工程施工...

        建設工程設計合同法律法規(建設工程合同的法律規定)

        來源:工程建筑 時間:2021-08-26 10:29

        1.建設工程合同的法律規定 建設工程合同的法律規定根據《合同法》第十六章建設工程合同的內容可以了解到。第二百六十九條建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。第二百七十條建設工程合同應...

      主站蜘蛛池模板: 亚州AV综合色区无码一区| 91福利视频一区| 久久精品无码一区二区三区| 国产成人高清亚洲一区久久| 国产高清视频一区二区| 三上悠亚精品一区二区久久| 久久精品综合一区二区三区| 午夜性色一区二区三区免费不卡视频| 亚洲视频一区二区三区四区| 亚洲AV一区二区三区四区| 亚洲高清一区二区三区电影 | 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 久久影院亚洲一区| 人妻视频一区二区三区免费| 本免费AV无码专区一区| 夜精品a一区二区三区| 精品人无码一区二区三区| 成人精品一区二区三区电影| 国产成人一区二区三区在线| 在线视频一区二区三区四区| 精品无码人妻一区二区三区品| 一区二区国产在线播放| 日本一区二区三区在线观看视频| 日本一区二区三区在线观看| 一区二区三区日本视频| 日韩精品一区二三区中文| 日韩免费一区二区三区| 日韩精品午夜视频一区二区三区| 精品少妇ay一区二区三区| AV鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区 | 国产肥熟女视频一区二区三区| 亚洲国产福利精品一区二区 | 国产一区二区三区乱码在线观看| 日韩毛片基地一区二区三区| 国产一区二区三区小说| 一区二区三区观看| 精品视频一区二区三三区四区| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 无码丰满熟妇一区二区| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 日本高清不卡一区|