
索賠案例
律師點評
前述案例中,中標人中標后拒絕簽訂建設工程施工合同,要求招標人增加合同價款。中標人要求遭招標人拒絕后其停止施工,并要求招標人賠償其停工、窩工及機械臺班費等各項損失。法院以招標人在建設工程施工合同未簽訂的愔況下即同意中標人進場施工,招標人主觀存在過錯為由支持中標人40%的損失請求,支持招標人60%的損失請求。
為規范建筑市場秩序,加強對施工合同的管理,《招標投標法》及《招標投標法實施條例》等法律、行政法規均規定招標人和投標人應在中標通知書發出后按照招標文件和投標文件訂立書面合同。除因不可抗力原因外,中標人應在收到中標通知書后與招標人簽訂施工合同,中標人拒簽施工合同的,其在招投標過程中發生的費用及其他損失很難向招標人主張。招標人因中標人拒絕簽訂施工合同產生損失的,可向中標人提起索賂。但需提醒招標人注意的是,為避免中標人在施工合同未簽訂即進場施工后又以施工合同未簽訂為由停止施工,由此可能導致合同解除,招標人因此遭受重新招標價格上漲、工期延誤等損失,招標人應在施工合同簽訂后要求中標人進場施工。
索賠案例2008年8月25日,華豐建設股份有限公司(以下簡稱華豐公司)中標承建L市虹橋第三菜市場有限公司(以下簡稱菜市場公司)發包的樂清鎮第三菜市場基建工程。同日,雙方簽訂了《建設工程施工合同》。合同約定:工程承包范圍為包工包料,實行項目總...
案例一W公司承建H公司位于B市的廠房建設項目。雙方在合同中約定:材料價差執行工程所在地建設主管部門頒發的材料信息價格。廠房建設項目位于B市,B市系A市的一個縣級市,廠房建設項目施工期間使用大量彩鋼夾芯板。W公司在工程結算時要求按B市建委造價...
索賠案例某大型化工廠的生產線安裝工程項目通過公開招標方式選擇施工單位,招標文件中規定的投標截止時間為2008年11月29日,某設備安裝工程有限公司參與該項目投標并最終中標,后雙方于2008年12月10日簽訂了〈安裝工程施工合同》。合同約定:...
索賠案例2008年8月25日,華豐建設股份有限公司(以下簡稱華豐公司)中標承建L市虹橋第三菜市場有限公司(以下簡稱菜市場公司)發包的樂清鎮第三菜市場基建工程。同日,雙方簽訂了《建設工程施工合同》。合同約定:工程承包范圍為包工包料,實行項目總...
索賠案例ZY公司因某住宅項目建設工程于2006年6月與YX公司洽談總承包事宜,YX公司向ZY公司提交《施工承諾書》承諾:可墊資施工至地上8層結構完工,并給予結算款3%比例的讓利。YX公司根據前述承諾制作并向ZY公司提交了《預算書》,后ZY公...
索賠案例律師點評 本案例中承包人主張發包人對其因地質條件變化而降低勞動生產率是知情的,但該主張僅源于承包人的推測,沒有書面的事實證據證明,因此不能以此作為索賠依據。施工條件的變化雖不是承包人原因所致,但承包人在發現地質條件變化后并未...
案例介紹 律師點評 這里需提醒發包人注意的是,如承發包雙方采納的是《2013版合同》且在合同專用條款中將風、雨、雪等氣候條件納入不可抗力的范疇,根據《2013版合同》第17.3.2項第4目的約定:因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已...
案例一 案例二律師點評 承包人負責供應的設備和材料清單、合格證書、驗收單、封樣記錄均可作為確定工程價款、質量責任歸屬、工期延誤責任的重要依據,如證明承包人及時供應的文件可用于排除承包人原因導致的工期延誤,并以此作為向發包人主張工期延誤產生...
索賠案例 律師點評 本案中,盡管A公司所遭受的機會利潤損失得到了部分賠償,但確屬該類索賠的少數個案。司法實踐中,承包人對于機會利潤損失提出索賠的情況并不多見,該索賠請求最終得到人民法院或仲裁庭支持的更是少之又少,原因在于,該種機會利...
索賠案例律師點評 為承包人提供具備施工條件的現場是發包人在建設工程施工合同項下義務。承包人進場施工后,其成為場內道路及交通設施的實際使用人,承包人應盡合理使用與莕管義務。承包人在施工過程中造成場內道路、交通設施及其自行修建的臨時道路、臨時...