2023-06-06 16:17發布
山東法院民法典適用典型案例66新冠疫情下合同糾紛中不可抗力規則的適用——圣騰公司訴福悅公司鄉鎮企業承包經營合同糾紛案裁判要旨判斷新冠肺炎疫情是否構成合同不能履行的不可抗力，應從疫情及政府管控措施對合同履行的影響程度、所屬行業、合同標的、履約...
可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
根據《合同法》第一百一十八條的規定：當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合同期限內提供證明。在面對本次疫情所導致的無法及時復工的情況，承包人首先應當按照合同法（若發包人、承包人雙方所簽訂...
由于下列原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可相應順延:(1)發包人未按專用條款約定提供開工條件。(2)發包人未按約定日期支付工程款預付款和進度款，致使工程無法正常進行。(3)工程師未能提供所需的指示、批準等。按照合同約定，導致施工無法正常...
?一、熊孩子給主播刷禮物錢款能追回嗎依據最高法出臺的解釋規定，熊孩子屬于無或者限制民事行為能力人的，未經監護人同意打賞主播的，監護人可以要求返還相應款項。未成年人在參與網絡付費游戲或者網絡直播平臺過程中，通過充值、打賞等方式支出的款項，如果...
承包人對發包人承包人應及時向發包人書面確認延期事實，辦理停工復工。重新制定施工組織計劃并提交監理和發包人確認，重新商定新的工期安排。發包人對于不可抗力事由導致的材料人工費用上漲予以補償承包人。發生疫情期間，材料和人工費用成本漲幅較大，能否對...
被告蔡##辯稱：原告承諾于2007年9月3日開業，且達到90%的開業率，沒有為被告的經營提供條件與氛圍，被告要求更換鋪位也未能得到滿足。故本案是原告違約在先，被告不同意解除合同。 被告未提供證據。 經質證，被告對原告提供的證據無異議。 經...
不承擔。疫情屬于不可抗力，根據《合同法》的相關規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對...
最多設置5個標簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hpgipv.com/data/attach/logo/logo.png', '推薦 俞珊 的問題《如果是因為當下的疫情導致承包合同沒有旅行，要求退回承包款可以》','http://www.hpgipv.com/lawask-128980.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認gb2312'));){kind=link}
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
新冠疫情下合同糾紛中不可抗力規則的適用
來源：合同事務 時間：2022-01-25 17:26山東法院民法典適用典型案例66新冠疫情下合同糾紛中不可抗力規則的適用——圣騰公司訴福悅公司鄉鎮企業承包經營合同糾紛案裁判要旨判斷新冠肺炎疫情是否構成合同不能履行的不可抗力，應從疫情及政府管控措施對合同履行的影響程度、所屬行業、合同標的、履約...
因疫情起訴開發商逾期(開發商以疫情為由延期交房有勝訴的嗎)
來源：精選知識 時間：2022-06-01 15:31可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
對于因新型冠狀病毒肺炎疫情導致的工期延誤，所產生的損失如何要求發包人承擔？
來源：工程建筑 時間：2021-08-31 23:51根據《合同法》第一百一十八條的規定：當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合同期限內提供證明。在面對本次疫情所導致的無法及時復工的情況，承包人首先應當按照合同法（若發包人、承包人雙方所簽訂...
疫情停工逾期-最新疫情停工
來源：精選知識 時間：2022-09-27 04:00由于下列原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可相應順延:(1)發包人未按專用條款約定提供開工條件。(2)發包人未按約定日期支付工程款預付款和進度款，致使工程無法正常進行。(3)工程師未能提供所需的指示、批準等。按照合同約定，導致施工無法正常...
“熊孩子”給主播刷禮物錢款能追回嗎？最高法：可以！
來源：行政訴訟 時間：2022-04-20 12:29?一、熊孩子給主播刷禮物錢款能追回嗎依據最高法出臺的解釋規定，熊孩子屬于無或者限制民事行為能力人的，未經監護人同意打賞主播的，監護人可以要求返還相應款項。未成年人在參與網絡付費游戲或者網絡直播平臺過程中，通過充值、打賞等方式支出的款項，如果...
疫情期間逾期交房起訴(疫情逾期交房屬于違約嗎)
來源：精選知識 時間：2022-05-29 18:36可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
疫情期間工期延誤，市場材料、人工成本大幅上漲或緊缺，如何應對？
來源：工程建筑 時間：2022-04-20 22:52承包人對發包人承包人應及時向發包人書面確認延期事實，辦理停工復工。重新制定施工組織計劃并提交監理和發包人確認，重新商定新的工期安排。發包人對于不可抗力事由導致的材料人工費用上漲予以補償承包人。發生疫情期間，材料和人工費用成本漲幅較大，能否對...
疫情期間導致逾期交房法院 疫情導致房屋逾期交付
來源：精選知識 時間：2022-05-27 06:19可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
商鋪租賃合同糾紛法院判決案例
來源：房產糾紛 時間：2022-04-20 05:26被告蔡##辯稱：原告承諾于2007年9月3日開業，且達到90%的開業率，沒有為被告的經營提供條件與氛圍，被告要求更換鋪位也未能得到滿足。故本案是原告違約在先，被告不同意解除合同。 被告未提供證據。 經質證，被告對原告提供的證據無異議。 經...
福建泉港疫情最新情況 最新消息（泉港疫情導致逾期交房）
來源：精選知識 時間：2022-05-13 19:51不承擔。疫情屬于不可抗力，根據《合同法》的相關規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對...