不承擔(dān)。
疫情屬于不可抗力，根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。
當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。

可以。
因疫情防控導(dǎo)致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應(yīng)當(dāng)免責(zé)。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規(guī)定：當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。
當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

因疫情導(dǎo)致建設(shè)工程工期逾期的是可以作為免責(zé)事由的。
根據(jù)規(guī)定此次疫情應(yīng)當(dāng)認定為“不可抗力”，依照《合同法》第117條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。
如果當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

泉港壩頭交通事故(泉港最新新聞交通事故)

1月4日1時許，泉州市泉港區(qū)發(fā)生碳九（C9）泄漏事件。福建來省生態(tài)環(huán)境廳于8日晚發(fā)布通報稱，事件原因是福建東港石油化工實業(yè)有限公司執(zhí)行工業(yè)用裂解碳九裝船的船舶與碼頭連接軟管處發(fā)生泄漏。據(jù)泉港區(qū)環(huán)保局自4日發(fā)布的通告稱，共有6.97噸碳九泄漏。 泉港區(qū)人民政府發(fā)布通報稱，截至11月8日17時，泉港區(qū)醫(yī)院共接診疑似接觸泄漏碳九的群眾52名，主要癥狀為頭暈、惡心、嘔吐、咽部不適。其中門診就診zd42名，住院留觀10名。...

泉港離婚證怎么辦

泉港離婚證怎么辦...

泉港判決開設(shè)賭場罪(開設(shè)賭場獲利60萬判決書)

①當(dāng)事人不服判決可以當(dāng)庭表示上訴，也可以在判決書下達第二日起10日內(nèi)提起上訴。 ②當(dāng)事人可以直接向二審人民法院遞交上訴狀也可以當(dāng)庭表示上訴或在規(guī)定期限內(nèi)通過原審人民法院上訴。...