国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

疫情期間工期延誤,市場材料、人工成本大幅上漲或緊缺,如何應對?

2023-06-06 22:52發布

疫情期間工期延誤,市場材料、人工成本大幅上漲或緊缺,如何應對?

承包人對發包人承包人應及時向發包人書面確認延期事實,辦理停工復工。重新制定施工組織計劃并提交監理和發包人確認,重新商定新的工期安排。發包人對于不可抗力事由導致的材料人工費用上漲予以補償承包人。發生疫情期間,材料和人工費用成本漲幅較大,能否對原施工合同約定價格進行調增,區分以下情形:有約定調價條款 原施工合同中對發生疫情作為不可抗力可調價格有明確約定的,從約定調價。沒有約定或約定不明的原施工合同沒有調價約定,如為固定價不可調、定額計價或調價約定不明的,建議可依據情勢變更主張變更合同條款,變更約定計價并書面明確。或根據不可抗力,將該部分材料人工費用上漲作為損失,向發包人進行主張。承包人對下游材料方、勞務方及時通知停復工和變更后的施工組織計劃,落實材料、機械、人工進場時間,避免不必要的停窩工損失,對下游材料人工上漲予以協商確認合理價格,如下游合同無不可抗力事由的調價條款或過分高于合理價格,無法協商一致的。對于不能實現合同目的,影響根本履行的,可解除合同。對于可以繼續履行但顯失公平的,可根據情勢變更要求變更合同。向法院請求按照公平原則補償差價。值得注意的是,以不可抗力解除合同,必須符合以下條件:“(1)合同有效成立,尚未履行完畢之前發生了不可抗力事件,如果履約方遲延履行的情況下發生了不可抗力事件,不可抗力則不能成為遲延履行一方解除合同或者免除違約責任的理由。(2)由于不可抗力致使合同目的不能實現。”如不可抗力只是致使合同暫時不能按期履行,則當事人不能解除合同,在不可抗力事件消失后,應當繼續履行合同。不可抗力的發生致使合同部分或者全部不能履行,從而導致當事人訂立合同的目的無法實現時,當事人才可以解除合同。在適用不可抗力事由解除合同時,要注意區分不可抗力和情勢變更規則的適用。依據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第26條,情勢變更規則是指合同成立之時,作為合同關系賴以存在的客觀基礎和外界環境發生了不可歸責于合同當事人的根本性變化,使一方當事人處于極為不利的境地,如果繼續堅持履行合同,將會給該方當事人帶來極大的困難,造成顯失公平的后果,而有悖于公平誠信原則,此時允許處于不利的一方尋求法律救濟,對合同條款適當進行調整的制度。總而言之,此次疫情建筑施工企業如以不可抗力事由進行救濟,需要根據《中華人民共和國合同法》之規定,履行及時通知相對方、提供證據證明不可抗力對合同履行產生影響、避免損失擴大等義務,否則法院仍然可能判令遭受不可抗力一方承擔責任。在無法運用不可抗力進行救濟時,可以考慮依靠情勢變更之規定,要求法院酌情裁量,予以補償。

相關知識

    對于因新型冠狀病毒肺炎疫情導致的工期延誤,所產生的損失如何要求發包人承擔?

    來源:工程建筑 時間:2021-08-31 23:51

    根據《合同法》第一百一十八條的規定:當事人一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合同期限內提供證明。在面對本次疫情所導致的無法及時復工的情況,承包人首先應當按照合同法(若發包人、承包人雙方所簽訂...

    疫情期間哄抬物價超過多少違法

    來源:刑事辯護 時間:2022-04-20 13:06

    《價格法》、《突發事件應對法》對于哄抬物價的價格如何確定,沒有規定。只是對哄抬物價的行為做出了規定。突發事件的特定時期,經營者銷售人民群眾必需品,有下列情形之一的,屬哄抬價格違法行為:(1)捏造、散布漲價信息,大幅度提高價格的;(2)生產成...

    如何定性漲價行為還是哄抬價格”?

    來源:其它 時間:2022-01-18 11:14

    哄抬物價,是指商家將商品價格驟然增長到遠高于大眾認為合理或公平的金額。哄抬物價的行為侵犯了正常的市場秩序,一旦達到情節嚴重的程度,行為人將會受到刑法的處罰。 那么,如何區分哄抬物價與一般漲價呢?通常,哄抬...

    疫情期間怎么算哄抬物價

    來源:其它 時間:2021-08-30 12:01

    1.批發環節經營者,不及時將防疫用品、民生商品流轉至消費終端,經市場監管部門告誡仍繼續囤積,同樣是人為的造成市面商品供不應求,認為造成價格虛高以謀求更大利潤的。2.銷售環節的經營者在銷售防疫用品的過程中,雖然未大幅度漲價,但強制性的將防疫用...

    疫情期間哄抬物價是違法行為嗎?

    來源:其它 時間:2022-04-20 02:00

    根據國家發展改革委關于界定哄抬價格違法行為有關問題的復函,一、在應對非典等突發事件的特定時期,經營者銷售人民群眾必需品,有下列情形之一的,屬哄抬價格違法行為:(一)捏造、散布漲價信息,大幅度提高價格的;(二)生產成本或進貨成本沒有發生明顯變...

    建設工程索賠與反索賠案例之造價信息資料

    來源:工程建筑 時間:2021-12-03 10:55

    案例一W公司承建H公司位于B市的廠房建設項目。雙方在合同中約定:材料價差執行工程所在地建設主管部門頒發的材料信息價格。廠房建設項目位于B市,B市系A市的一個縣級市,廠房建設項目施工期間使用大量彩鋼夾芯板。W公司在工程結算時要求按B市建委造價...

    海南省外墻雙排腳手架逾期市場價-海南省腳手架搭設規范

    來源:精選知識 時間:2023-10-08 12:33

    海南省外墻雙排腳手架逾期市場價及海南省腳手架搭設規范分析 一、引言 隨著海南省經濟的快速發展,建筑行業也日益壯大。然而,在建筑行業的發展過程中,安全和質量問題始終是困擾著廣大人民群眾和企業的一個難題。為了確保建筑施工安全和質量,外墻雙排...

    新技術應用和違約責任承諾

    來源:合同事務 時間:2021-08-30 08:57

    第一節、新材料、新工藝及新技術 新技術推廣應用要有嚴謹的科學態度,對于每一項新技術、新工藝,均應認真分析,調查研究,有的放矢,既要確定目標,又要制定切實可行的方案,并認真組織實施。 1、計算機和互聯網信息管理應用技術 我公司項目經理部在項...

    最高院:審理涉疫情合同、金融、破產案件23條指導意見

    來源:合同事務 時間:2022-05-06 14:25

    法發〔2020〕17號最高人民法院關于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問題 的指導意見(二)為進一步貫徹落實黨中央關于統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署,扎實做好六穩工作,落實六保任務,指導各級人民法院依法妥善審理涉新冠肺...

    口罩賣多少錢一個算哄抬物價

    來源:刑事辯護 時間:2022-07-13 14:11

    對于口罩賣多少錢一個屬于哄抬高價,我國并沒有具體的規定,但是規定了那些行為屬于哄抬高價具體還有哪些情況哪些行為屬于哄抬物價呢?1.批發環節經營者,不及時將防疫用品、民生商品流轉至消費終端,經市場監管部門告誡仍繼續囤積,同樣是人為的造成市面商...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          一区二区三区欧美激情| 日韩欧美一区二区免费| 国产精品免费aⅴ片在线观看| **欧美大码日韩| 欧美系列日韩一区| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产精品美女久久久久久| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 精品国产麻豆免费人成网站| 97久久精品人人做人人爽50路| 丝袜美腿亚洲综合| 国产欧美综合在线| 欧美欧美欧美欧美首页| 成人动漫视频在线| 日本视频一区二区| 一区二区三区欧美日| 欧美成人国产一区二区| 成人av在线网| 狠狠色丁香婷综合久久| 一区二区三区在线视频免费 | 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 免费在线观看视频一区| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍| 91精品国产综合久久蜜臀| 成人黄色电影在线| 精品在线播放午夜| 日韩精品一二三四| 一区二区在线电影| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 欧美草草影院在线视频| 欧洲亚洲精品在线| 色综合久久久久久久久久久| 国产高清无密码一区二区三区| 亚洲地区一二三色| 夜夜夜精品看看| 国产精品美女久久久久久久| 亚洲国产精品国自产拍av| 欧美成人三级在线| 欧美日本在线观看| 91极品视觉盛宴| www.激情成人| 成人美女视频在线观看18| 国产麻豆9l精品三级站| 久久精品久久精品| 另类小说图片综合网| 日韩在线a电影| 午夜久久久影院| 亚洲国产日韩精品| 一区二区三区小说| 一区二区三区视频在线看| 亚洲美女视频在线| 中文字幕在线不卡一区| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 国产欧美综合色| 中文字幕的久久| 1000精品久久久久久久久| 最新欧美精品一区二区三区| 亚洲免费高清视频在线| 亚洲一区二区中文在线| 亚洲午夜激情网页| 蜜桃av噜噜一区二区三区小说| 日本特黄久久久高潮| 日日夜夜精品视频免费| 免费在线成人网| 国产精品主播直播| 高清久久久久久| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 色综合中文字幕| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 最新国产の精品合集bt伙计| 91天堂素人约啪| 蜜桃av噜噜一区| 一区二区理论电影在线观看| 国产精品理论片| 91精品国产乱| 91精品国产91热久久久做人人| 成人免费高清视频| 国产成人精品三级麻豆| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 一区二区三区四区在线| 最近中文字幕一区二区三区| 欧美激情一区在线观看| 国产亚洲美州欧州综合国| 日韩视频在线永久播放| 精品99一区二区| 国产乱码字幕精品高清av| 天堂在线一区二区| www国产精品av| 成人99免费视频| 黄色资源网久久资源365| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 欧美体内she精视频| av亚洲精华国产精华精| 国产自产v一区二区三区c| av综合在线播放| 在线成人av影院| 日本一区二区电影| 成人午夜伦理影院| 99riav久久精品riav| 在线不卡一区二区| 国产精品日日摸夜夜摸av| 综合欧美亚洲日本| 日本成人在线视频网站| 日韩福利视频网| 成人午夜免费视频| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 97se亚洲国产综合在线| 一本大道av一区二区在线播放| 成人精品在线视频观看| 在线一区二区三区做爰视频网站| www一区二区| 日本国产一区二区| 奇米色777欧美一区二区| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 午夜精品久久久久影视| 成人性生交大片免费| 91精品国产入口在线| 专区另类欧美日韩| 国产一二精品视频| 这里只有精品视频在线观看| ...中文天堂在线一区| 国产乱子轮精品视频| 在线播放中文一区| 亚洲综合视频网| 91蜜桃在线免费视频| 国产清纯在线一区二区www| 看电影不卡的网站| 欧美精品在线一区二区三区| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美精品一区二区三区一线天视频 | 欧美福利视频导航| 日韩伦理av电影| 成人午夜视频网站| 国产欧美一二三区| 国产一区二区三区黄视频| 日韩写真欧美这视频| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频| 欧洲中文字幕精品| 亚洲综合一二区| 色乱码一区二区三区88| 亚洲男人天堂av| 成人av在线资源| 国产精品麻豆99久久久久久| 国产91丝袜在线观看| 久久这里只有精品6| 韩日精品视频一区| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 肉色丝袜一区二区| 91精品国产一区二区三区| 婷婷综合久久一区二区三区| 欧美电影一区二区三区| 美腿丝袜亚洲三区| 久久亚洲一区二区三区四区| 韩国中文字幕2020精品| 久久色.com| 从欧美一区二区三区| 亚洲欧洲日本在线| 色综合久久综合| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 欧美老女人在线| 免费在线观看日韩欧美| 亚洲视频中文字幕| 99视频一区二区三区| 椎名由奈av一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区软件| 亚洲一区二区三区美女| 69堂精品视频| 久久99久久99精品免视看婷婷| 久久久久久久久久看片| 成人精品鲁一区一区二区| 日韩伦理电影网| 在线播放国产精品二区一二区四区| 日本中文字幕一区二区有限公司| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 国产91在线|亚洲| 亚洲一区二区欧美激情| 欧美一区二区三级| 国产精品小仙女| 亚洲资源在线观看| 精品美女被调教视频大全网站| 懂色av一区二区在线播放| 亚洲欧洲综合另类在线| 欧美日韩亚洲综合一区| 精品中文字幕一区二区| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美精品高清视频| 国产98色在线|日韩| 亚洲成人在线观看视频| 精品精品国产高清a毛片牛牛 | 国内精品伊人久久久久av一坑| 欧美国产精品久久| 欧美亚洲国产bt| 国产一区二区女| 亚洲女与黑人做爰| 欧美一区二区精美| 成人精品视频网站| 日韩在线a电影| 中文字幕在线观看不卡|