
甲方:____________實業發展有限公司乙方:____________建筑工程公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,就工程施工有關事宜進行友好協商,并共同達成以下補充協議:
一、工程造價:
1、 土建工程造價按二類工程取費,總價下浮______%后為甲乙雙方土建工程結算造價。
2、 安裝工程造價按三類工程取費,總價下浮______%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。
3、材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至______年 ______月______日),分段計算確認,即雙方每月確定一次單價,該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。
4、工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負______萬元(指本合同工程單項材料總值差額,下同)區間以內的工程材料按信息價計,信息價與市場價差額在正負______萬元區間以外的工程材料,乙方須依據工程材料實際市場批發價書面報甲方確認,并按雙方確認價進行工程結算。
5、 乙方同意不收取下列費用:工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含,不再另行扣除,但也不額外追加);現場文明施工措施費雙方另行協商。
6、 由甲方分包的工程,乙方項目部按分包工程總價______%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費,并由甲方從各專業工程工程款中扣付給乙方環慶花園項目部。
7、 工程造價計算依據以本協議相關條款,機械工業部深圳設計研究院設計的建筑、結構、安裝施工圖及圖紙會審紀要、經甲方工程主管部門、設計院、監理公司共同確認的設計變更和經甲方、監理公司共同確認的施工現場經濟簽證為準。
8、 設計變更和經濟簽證均按本協議相關條款約定原則計量計價,乙方不得拒絕施工,也不得出要求單獨按包干價計價,除非甲方同意。
二、甲供工程材料、設備和甲分包工程:
1、 甲供材料有:鋼筋、商品砼。
2、 甲供設備有:電梯、發電機、高低壓配電柜、水泵。
3、 甲分包專業工程有:鋁合金門窗制安工程、防火門制安工程(含入戶門)、裙房二次內外裝飾及安裝工程、電梯供安工程、消防工程、燃氣工程、空調工程、高低壓配電工程、有線電視、電話工程、監視對講系統工程、自動抄水、電表系統工程。
三、工程款支付:
1、在______年以前施工的樁基工程的工程款支付及結算事宜:在工程出±______及甲方領到項目預售許可證后三日內,甲方應向乙方支付足______ 萬元,同時乙方應將全部結算資料報甲方,甲方應在______個月內審核完畢,并在其后______個月內按月平均分三批付清工程結算尾款。
2、______年以后施工的樁基工程結算事宜:樁基施工完畢經質檢合格后,乙方備齊全部工程資料及結算書,甲方收到齊全的工程資料后______日內審核完畢,經乙方確認甲方審核結果后,甲方在三個月內平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一審定結算款)。
3、 地下室工程完工出±______后______日內乙方應將結算資料報甲方審核,甲方應在______日內審核完,并支付結算款的______%,其余的______%在扣除結算總價______%的工程保修金后在主體封頂后______日內支付。
4、上部結構工程甲方按結構施工進度每完成______層支付______%工程款,砌筑工程根據工程總砌筑量均衡分三段,每次支付______%工程款。主體建筑裝修及水電安裝按每完成______層單項工程為一個施工階段,每一階段形象進度完成后支付______%工程款。前述每一階段施工進度完成后,由乙方將形象進度報表交甲方,甲方在______日內按合同約定要求審核完畢,審核完畢經乙方確認無異議后______日內按審定的工程款及支付比例支付給乙方。
問:承發包雙方簽訂的建設工程施工合同因違反招標投標法規定而無效,合同履行過程中雙方達成的結算工程價款補充協議是否必然無效?答:甲乙雙方未經法定招標投標程序簽訂《建設工程施工合同》約定乙公司承建涉案工程,甲公司未按約支付進度款,合同履行過程中...
案例索引最高院《四川省第一建筑工程有限公司、昭通市泰斗房地產開發經營有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書》,案號(2019)最高法民終557號,審判長司偉,裁判日期二〇一九年八月二十二日。案情簡介發包方:昭通市泰斗房地產開發經營有限公...
房屋裝修合同 范本 委托方(甲方): 承接方(乙方): 工程項目: 甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。 第一條:工程概況 1.工程地址:_____...
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十一規定,當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據,其適用前提應為備案的中標合...
01.施工合同無效,工程已竣工,結算協議可參照執行同一建設工程存在數份施工合同且均無效,在工程已竣工驗收情況下,工程價款可參照雙方實際履行的合同結算。案情簡介:2009年,置業公司與開發公司簽訂施工合同。2011年,經公開招投標程序,開發公...
中華人民共和國最高人民法院民 事 判 決 書(2018)最高法民終556號上訴人中國新興建設開發有限責任公司(以下簡稱新興公司)因與上訴人海上嘉年華(青島)置業有限公司(以下簡稱嘉年華公司)建設工程施工合同糾紛一案,不服山東省高級人民法院(...
近年來隨著經濟和社會的迅猛發展,建設工程施工合同糾紛案件頻發,新情況、新問題層出不窮。為正確審理此類案件,省高院民事審判第一庭經深入調研,并廣泛征求意見,現就此類案件審理中的一些突出問題作出解答,供辦案時參考。一、如何認定內部承包合同?如何...
實務問題1. 《內部承包協議》無效,基于該合同雙方簽訂的《結算協議書》中有關逾期付款違約責任的約定效力如何?2. 既然《內部承包協議》無效,違法分包人是否可以基于該合同收取管理費呢?裁判要點1. 陳明與貴州八建簽訂的《內部承包協議》,因陳明...