工程勞務(wù)分包合同(工程勞務(wù)分包合同糾紛管轄)

工程勞務(wù)分包合同范本 發(fā)包方:(簡(jiǎn)稱甲方) 承包方:(簡(jiǎn)稱乙方) 鑒于甲方承攬修建工程標(biāo)段，并接受了乙方對(duì)本工程的勞務(wù)投標(biāo)，乙方在確保合同工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及環(huán)保的前提下，甲方將所屬工程委托乙方進(jìn)行勞務(wù)施工。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。 編號(hào):______________ 發(fā)包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名稱:_______________________________ 施工地址:____________________________區(qū)(縣) 發(fā)包人(全稱):________________________________ 承包人(全稱):________________________________ 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)合作事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。 第一條工程概況及承包工作內(nèi)容 1.1工程名稱:______________________________________________ 1.2工程概況:______________________________________________ 1.3分包工作內(nèi)容:__________________________________________ 范圍包括:__________________________________________________ 1.4工程監(jiān)理單位(全稱):________________________________ 第二條作業(yè)人員 承包人根據(jù)工程需要向發(fā)包人提供作業(yè)人員共_______名。 第三條合同工期 開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。 第四條合同價(jià)款 4.1合同價(jià)款為:_________元(人民幣)大寫:_________元 4.2合同價(jià)款的確定原則(在確認(rèn)的方式前劃√): 經(jīng)過招投標(biāo)確定或雖未經(jīng)招投標(biāo)程序，由承、發(fā)包雙方協(xié)商一致，確認(rèn): ()4.2.1本合同價(jià)款為固定價(jià)格，在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)合同價(jià)款不再調(diào)整。 ()4.2.2以()年施工預(yù)算或()年施工概算定額為依據(jù): ①定額工資單價(jià)為: 瓦工_____元/工日;結(jié)構(gòu)木工______元/工日;裝修木工_____元/工日;鋼筋工_____元/工日; 砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日; 水暖工_____元/工日;電工______元/工日;壯工_____元/工日;_______;_______;_______; ②按建筑面積確定承包價(jià)_____元/平方米;其中，地上結(jié)構(gòu):_____元/平方米;地下結(jié)構(gòu):_____元/平方米;初裝修:_____元/平方米;水電:______元/平方米;________;_________; ③分項(xiàng)工程承包: 外墻面磚:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米; 水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂漿:_______元/平方米; 內(nèi)墻普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. 4.2.3定額工以外發(fā)生的零星用工單價(jià)_______元/工日;(以實(shí)際發(fā)生，書面簽證資料為準(zhǔn)) 4.2.4因不可抗力、一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣或安排任務(wù)不及時(shí)等原因造成的停工、窩工累計(jì)超過八小時(shí)的按__________標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。 4.3對(duì)合同價(jià)款內(nèi)容的明確:_______________________________________ 本合同未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入其他事項(xiàng)，其他事項(xiàng)與正文具有同等效力。 在本合同之外簽訂的協(xié)議等，內(nèi)容與本合同相抵觸者無效。

勞務(wù)分包合同糾紛判定(勞務(wù)分包是否屬于建設(shè)工程施工合同糾紛)

您好，應(yīng)從勞務(wù)分包合同本質(zhì)確定管轄法院。勞務(wù)作業(yè)分包是將簡(jiǎn)單勞動(dòng)從復(fù)雜勞動(dòng)剝離出來單獨(dú)進(jìn)行承包施工的勞動(dòng)。其自身具有特征既不是勞動(dòng)合同，也不是在發(fā)包人與承包人之間勞務(wù)關(guān)系的合同，更不是企業(yè)或單位內(nèi)部的勞務(wù)合同。勞務(wù)分包合同是基于建設(shè)工程施工合同派生出來的合同關(guān)系，是建設(shè)工程施工合同的一部分，從性質(zhì)上說其屬于建設(shè)工程施工合同。 《民事訴訟法》第三十四條規(guī)定：合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭(zhēng)議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院......

勞務(wù)分包合同糾紛管轄有哪些規(guī)定

您好，應(yīng)從勞務(wù)分包合同本質(zhì)確定管轄法院。勞務(wù)作業(yè)分包是將簡(jiǎn)單勞動(dòng)從復(fù)雜勞動(dòng)剝離出來單獨(dú)進(jìn)行承包施工的勞動(dòng)。其自身具有特征既不是勞動(dòng)合同，也不是在發(fā)包人與承包人之間勞務(wù)關(guān)系的合同，更不是企業(yè)或單位內(nèi)部的勞務(wù)合同。勞務(wù)分包合同是基于建設(shè)工程施工合同派生出來的合同關(guān)系，是建設(shè)工程施工合同的一部分，從性質(zhì)上說其屬于建設(shè)工程施工合同。 《民事訴訟法》第三十四條規(guī)定：合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭(zhēng)議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院......

勞務(wù)分包合同糾紛如何確定

您好，應(yīng)從勞務(wù)分包合同本質(zhì)確定管轄法院。勞務(wù)作業(yè)分包是將簡(jiǎn)單勞動(dòng)從復(fù)雜勞動(dòng)剝離出來單獨(dú)進(jìn)行承包施工的勞動(dòng)。其自身具有特征既不是勞動(dòng)合同，也不是在發(fā)包人與承包人之間勞務(wù)關(guān)系的合同，更不是企業(yè)或單位內(nèi)部的勞務(wù)合同。勞務(wù)分包合同是基于建設(shè)工程施工合同派生出來的合同關(guān)系，是建設(shè)工程施工合同的一部分，從性質(zhì)上說其屬于建設(shè)工程施工合同。 《民事訴訟法》第三十四條規(guī)定：合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭(zhēng)議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院......

勞務(wù)分包合同糾紛以什么為準(zhǔn)

您好，應(yīng)從勞務(wù)分包合同本質(zhì)確定管轄法院。勞務(wù)作業(yè)分包是將簡(jiǎn)單勞動(dòng)從復(fù)雜勞動(dòng)剝離出來單獨(dú)進(jìn)行承包施工的勞動(dòng)。其自身具有特征既不是勞動(dòng)合同，也不是在發(fā)包人與承包人之間勞務(wù)關(guān)系的合同，更不是企業(yè)或單位內(nèi)部的勞務(wù)合同。勞務(wù)分包合同是基于建設(shè)工程施工合同派生出來的合同關(guān)系，是建設(shè)工程施工合同的一部分，從性質(zhì)上說其屬于建設(shè)工程施工合同。 《民事訴訟法》第三十四條規(guī)定：合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭(zhēng)議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院......