建筑行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,為保證工程質(zhì)量,提高工程進(jìn)度,發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定支付工程進(jìn)度款。然而,在實(shí)際施工過(guò)程中,由于種種原因,發(fā)包人逾期支付進(jìn)度款現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,給承包人帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)壓力和工期延誤。針對(duì)這一問(wèn)題,本文將分析發(fā)包人逾期支付進(jìn)度款造成窩工現(xiàn)象的原因,并提出相應(yīng)的解決建議。
(1) 工程復(fù)雜度高:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工程項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜度日益提高,施工過(guò)程中涉及到的專(zhuān)業(yè)越來(lái)越多,導(dǎo)致施工周期延長(zhǎng),進(jìn)度款支付時(shí)間延長(zhǎng)。
(2) 資金周轉(zhuǎn)慢:部分發(fā)包人由于資金周轉(zhuǎn)不夠靈活,導(dǎo)致在進(jìn)度款支付上拖延時(shí)間。
(3) 工程質(zhì)量問(wèn)題:施工過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致返工,從而導(dǎo)致進(jìn)度款延期。
(1) 缺乏對(duì)施工進(jìn)度的了解:發(fā)包人缺乏對(duì)施工進(jìn)度的了解,導(dǎo)致對(duì)施工進(jìn)度款的支付時(shí)間拿捏不準(zhǔn)。
(2) 計(jì)劃不周:發(fā)包人在制定施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí),可能未充分考慮施工過(guò)程中的各種因素,導(dǎo)致計(jì)劃不周,施工進(jìn)度拖延。
(3) 溝通不暢:發(fā)包人與承包人之間存在溝通障礙,對(duì)施工進(jìn)度和工程質(zhì)量等問(wèn)題未能及時(shí)進(jìn)行溝通,導(dǎo)致進(jìn)度款支付問(wèn)題。
1. 明確雙方權(quán)利和義務(wù):發(fā)包人與承包人應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),加強(qiáng)溝通與交流,確保對(duì)施工進(jìn)度和工程質(zhì)量等問(wèn)題達(dá)成共識(shí)。
2. 建立施工進(jìn)度計(jì)劃:發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工項(xiàng)目的實(shí)際情況,制定合理的施工進(jìn)度計(jì)劃,并在施工前與承包人進(jìn)行確認(rèn)。
3. 加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)管:發(fā)包人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)管,確保施工質(zhì)量符合合同要求。對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工程,發(fā)包人應(yīng)盡快與承包人協(xié)商解決問(wèn)題,保障施工進(jìn)度。
4. 定期開(kāi)展溝通:發(fā)包人與承包人應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展溝通,對(duì)施工進(jìn)度款支付時(shí)間、工程質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商,確保雙方利益。
5. 建立健全的付款機(jī)制:發(fā)包人應(yīng)建立健全的付款機(jī)制,按照施工進(jìn)度和工程質(zhì)量支付工程進(jìn)度款,避免拖延支付導(dǎo)致窩工現(xiàn)象發(fā)生。
發(fā)包人逾期支付進(jìn)度款造成窩工現(xiàn)象對(duì)承包人造成嚴(yán)重的影響,可能導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤、成本增加。因此,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到這一問(wèn)題的嚴(yán)重性,與承包人加強(qiáng)溝通,明確雙方權(quán)利和義務(wù),建立合理的施工進(jìn)度計(jì)劃,加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)管,定期開(kāi)展溝通,并建立健全的付款機(jī)制。只有這樣,才能保障施工工程的順利進(jìn)行,避免發(fā)包人逾期支付進(jìn)度款造成窩工現(xiàn)象的發(fā)生。
建筑安裝工程承包合同 合同編號(hào) 工程名稱(chēng):_________ 工程編號(hào):_________ 發(fā)包方:_________ 承包方:_________ 簽訂時(shí)間:_________ 簽訂地點(diǎn):_________ 根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)...
出現(xiàn)停工事件時(shí),作為承包人,務(wù)必要及時(shí)做好簽證和索賠工作。我個(gè)人認(rèn)為,以下幾個(gè)方面的簽證務(wù)必需要承包人及時(shí)做到。其一:工期延誤的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、圖紙、技術(shù)資料,一方面會(huì)導(dǎo)致正常開(kāi)工時(shí)間延期,開(kāi)工后又會(huì)導(dǎo)致工期延誤,甚至停...
建筑承包合同范本模板建筑承包合同范本(只是個(gè)模板,參考參考吧,具體的要根據(jù)你的詳細(xì)情況來(lái))發(fā)包方(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話(huà)_...
發(fā)包方:___________________________ 地址:_____________________________ 郵碼_______________________________ 電話(huà)_______________...
案情簡(jiǎn)介 原告:河南省某工程有限公司 被告:洛陽(yáng)某學(xué)院 被告:河南某建筑集團(tuán)有限公司 1998年6月18日,洛陽(yáng)某學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)院)與河南某建筑集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)建筑公司)簽訂合同,約定建筑公司承建學(xué)院的成教樓、住宅樓工程項(xiàng)目...
建設(shè)工程施工合同指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議,是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。 建設(shè)工程施工項(xiàng)目所涉及的資金、人員、時(shí)間、流程都較...
發(fā)包方(甲方):_______________________地址:____________電話(huà):____________承包方(乙方):_______________________地址:____________電話(huà):__________...
按合同來(lái)辦,看你工期到?jīng)]到,要是工期沒(méi)到你就應(yīng)該先墊著走。我也跟你差不多,工期早就到了,錢(qián)還沒(méi)撥下來(lái)。如何運(yùn)用法律手段解決工程進(jìn)度款拖欠的問(wèn)題一、在簽訂建設(shè)工程施工合同簽訂時(shí),盡量完善合同條款 目前在建設(shè)工程中普遍使用的合同是國(guó)家工商局和...
《合同法》第二百六十九條 建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)和施工合同。第二百七十條建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。 第二百七十一條建筑工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定,公開(kāi)、公平、公...
一、可以停工的理由及法律依據(jù)1.先履行抗辯權(quán)。適用條件:發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料或合同約定的其他協(xié)助義務(wù)致使工程無(wú)法正常施工。2.不安抗辯權(quán)。適用條件:應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對(duì)方有下...