建設施工合同(建設施工合同 管轄)

甲方：×××（寫明名稱、法定代表人和住所）（發包方） 乙方：×××（同上）　　　　　　　　（承包方） 甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。 第一條　承包工程概況（包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容） 第二條　合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律（本條主要是用于涉外方面的） 第三條　圖紙（寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等） 第四條　甲乙雙方駐工地代表（寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務） 第五條　甲乙雙方的基礎工作 第六條　工程進度計劃 第七條　工程監督（包括隱蔽工程的中間驗收等） 第八條　人事同價款及其調整 第九條　工程預付款及工程價的支付方式和時間 第十條　工程驗收 第十一條　決算 第十二條　保修 第十三條　爭議處理 第十四條　違約責任 第十五條　雙方約定的其他內容 第十六條　本合同一式＿＿份，當事人各執＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿ ＿日（寫明生效的時間或者條件）之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。 │　發　 包　 方　　　　│　承　 包　 方　　　　│　 鑒（公）證意見　 │ │單位名稱（章）：　　　│單位名稱（章）：　　　│　　　　　　　　　　│ │單位地址：　　　　　　│單位地址：　　　　　　│經辦人：　　　　　　│ │法定代表人：　　　　　│法定代表人：　　　　　│鑒（公）證機關　　　│ │委托代理人：　　　　　│委托代理人：　　　　　│（章）　　　　　　　│ │電　　話：　　　　　　│電　　話：　　　　　　│　　年　月　日　　　│ │電報掛號：　　　　　　│電報掛號：　　　　　　│〔注：除國家另有規定│ │開戶銀行：　　　　　　│開戶銀行：　　　　　　│外，鑒（公）證實行自│ │帳　　號：　　　　　　│帳　　號：　　　　　　│愿原則〕　　　　　　│ │郵政編碼：　　　　　　│郵政編碼：　　　　　　│　　　　　　　　　　│ │　　年　　月　　日　　│　　年　　月　　日　　│　　　　　　　　　　│ └───────────┴───────────┴──────────┘ 　　　　　　　　　　　　　　　　2．說明 建筑工程承包合同是以建筑工程為標的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑 工程勘察合同、建筑工程設計合同。建筑工程承包合同是很復雜的合同。涉及到工程技術標準、質量的監督檢查、施工期限等問題，而且涉及的法律、法規也很多。因此，訂立建筑工程承包合同，應當根據不同的情況作出具體規定，力求做到準確、明確和正確，確保工程順利進行。特別是不同工程的技術術語、語詞涵義往往都不相同，因此，更需要在訂立合同時明確應當適用的法律和技術標準及其語詞涵義。 一般來講，下列三個方面的問題是應當注意的： （1）作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。 （2）作為發包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。 （3）發包方應當加強對工程質量的監督檢查，在合同中應當明確監督的方式、 時間、工程內容；對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。

如何打建設施工合同糾紛案(建設工程施工合同糾紛案由)

一、根據我國民事訴訟法的規定，適用專屬管轄的案件有以下三種： 第一，因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄; 第二，因港口作業中發生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄; 第三，因繼承遺產糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。 指定管轄和移送管轄 1、指定管轄。指定管轄是指上級人民法院在法律規定的情形下，對某個具體的案件，指定其轄區內某個下級人民法院予以管轄。 2、移送管轄。移送管轄是指人民法院受理案......

如何建設施工合同糾紛(關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的解答)

一、根據我國民事訴訟法的規定，適用專屬管轄的案件有以下三種： 第一，因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄; 第二，因港口作業中發生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄; 第三，因繼承遺產糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。 指定管轄和移送管轄 1、指定管轄。指定管轄是指上級人民法院在法律規定的情形下，對某個具體的案件，指定其轄區內某個下級人民法院予以管轄。 2、移送管轄。移送管轄是指人民法院受理案......

如何處理建設工程施工合同糾紛(沒有簽訂施工合同出現糾紛怎么辦)

一、根據我國民事訴訟法的規定，適用專屬管轄的案件有以下三種： 第一，因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄; 第二，因港口作業中發生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄; 第三，因繼承遺產糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。 指定管轄和移送管轄 1、指定管轄。指定管轄是指上級人民法院在法律規定的情形下，對某個具體的案件，指定其轄區內某個下級人民法院予以管轄。 2、移送管轄。移送管轄是指人民法院受理案......

如何建設施工合同糾紛

一、根據我國民事訴訟法的規定，適用專屬管轄的案件有以下三種： 第一，因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄; 第二，因港口作業中發生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄; 第三，因繼承遺產糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。 指定管轄和移送管轄 1、指定管轄。指定管轄是指上級人民法院在法律規定的情形下，對某個具體的案件，指定其轄區內某個下級人民法院予以管轄。 2、移送管轄。移送管轄是指人民法院受理案......