2023-06-06 05:35發布
一、可以停工的理由及法律依據1.先履行抗辯權。適用條件:發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料或合同約定的其他協助義務致使工程無法正常施工。2.不安抗辯權。適用條件:應當先履行債務的當事人,有確切證據證明對方有下...
規則匯總 1、需要結合雙方施工合同約定判斷窩工損失的規定不具有強制效力 2、承包人主張窩工損失應遵循雙方約定的窩工索賠程序3、承包人提交的單方窩工損失數據不能作為損失數據證據,但經監理確認的則可以直接認定而不必通過鑒定確定4、窩工損失即使經...
裁判要旨二審法院傳喚鑒定人到庭接受雙方當事人質詢,并就有關鑒定事項進行了說明。經法院釋明,科源公司不同意重新鑒定,亦無相反證據推翻鑒定意見,鑒定機構據實鑒定,鑒定意見能夠客觀反映工程造價,故原審法院按照鑒定意見認定本案工程各部分造價,符合法...
全文 委托方(甲方): 合同編號: 承攬方(乙方): 簽訂地點: 根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規,經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同。 第一條 測繪范圍(包...
最高院:自行委托的鑒定意見可以作為審理依據(20210730)根據最高人民法院(2021)最高法民申4491號再審申請人甘肅科源電力集團有限公司與被申請人蘭州鴻達電力工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案再審民事裁定書整理,案例來源于中國裁判...
1.工程施工 進場退場相關法律規定 依據施工合同約定處理:首先,審查停工令是否正確,停工理由是否充分、正確。其次,要求退場有無合同依據,乙方是否違約、違反建筑法的規定。雙方雙方不論誰提出終止、解除合同,都要有合同或法律依據!如果沒有合同或法...
建設工程施工合同無效時工程價款結算的27條規則建設工程施工合同無效時,工程價款如何結算呢?依據筆者閱讀的1742篇最高人民法院審理的建設工程施工合同糾紛案件的裁判文書,筆者將合同無效時工程價款結算的27條規則整理如下,供參考。1.實際施工人...
建設工程勘察合同(一)(示范文本)〔巖土工程勘察、水文地質勘察(含鑿井)工程測量、工程物探〕工程名稱:__________工程地點:__________合同編號:__________(由勘察人編填)勘察證書等級:__________發包人:...
(巖土工程勘察、水文地質勘察(含鑿井)工程測量、工程物探)工程名稱:______________________________工程地點:______________________________合同編號:________________...
最多設置5個標簽!
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
工程停工會遇到的問題匯總
來源:工程建筑 時間:2021-11-16 14:47一、可以停工的理由及法律依據1.先履行抗辯權。適用條件:發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料或合同約定的其他協助義務致使工程無法正常施工。2.不安抗辯權。適用條件:應當先履行債務的當事人,有確切證據證明對方有下...
工程停工的法律依據及注意問題匯總!
來源:工程建筑 時間:2022-06-21 11:30一、可以停工的理由及法律依據1.先履行抗辯權。適用條件:發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料或合同約定的其他協助義務致使工程無法正常施工。2.不安抗辯權。適用條件:應當先履行債務的當事人,有確切證據證明對方有下...
最高院施工合同窩工損失裁判規則六條
來源:合同事務 時間:2022-05-16 14:03規則匯總 1、需要結合雙方施工合同約定判斷窩工損失的規定不具有強制效力 2、承包人主張窩工損失應遵循雙方約定的窩工索賠程序3、承包人提交的單方窩工損失數據不能作為損失數據證據,但經監理確認的則可以直接認定而不必通過鑒定確定4、窩工損失即使經...
最高法裁判:自行委托的鑒定意見,可否作為審理依據?
來源:其它 時間:2021-10-07 16:52裁判要旨二審法院傳喚鑒定人到庭接受雙方當事人質詢,并就有關鑒定事項進行了說明。經法院釋明,科源公司不同意重新鑒定,亦無相反證據推翻鑒定意見,鑒定機構據實鑒定,鑒定意見能夠客觀反映工程造價,故原審法院按照鑒定意見認定本案工程各部分造價,符合法...
測繪合同
來源:合同范本 時間:2021-08-27 09:11全文 委托方(甲方): 合同編號: 承攬方(乙方): 簽訂地點: 根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規,經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同。 第一條 測繪范圍(包...
最高院:自行委托的鑒定意見可以作為審理依據
來源:其它 時間:2022-04-20 14:23最高院:自行委托的鑒定意見可以作為審理依據(20210730)根據最高人民法院(2021)最高法民申4491號再審申請人甘肅科源電力集團有限公司與被申請人蘭州鴻達電力工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案再審民事裁定書整理,案例來源于中國裁判...
關于工程停工相關法律法規(工程施工進場退場相關法律規定)
來源:工程建筑 時間:2022-04-20 21:321.工程施工 進場退場相關法律規定 依據施工合同約定處理:首先,審查停工令是否正確,停工理由是否充分、正確。其次,要求退場有無合同依據,乙方是否違約、違反建筑法的規定。雙方雙方不論誰提出終止、解除合同,都要有合同或法律依據!如果沒有合同或法...
建設工程施工合同無效時工程價款結算的27條規則
來源:工程建筑 時間:2022-07-13 17:40建設工程施工合同無效時工程價款結算的27條規則建設工程施工合同無效時,工程價款如何結算呢?依據筆者閱讀的1742篇最高人民法院審理的建設工程施工合同糾紛案件的裁判文書,筆者將合同無效時工程價款結算的27條規則整理如下,供參考。1.實際施工人...
建設工程勘察合同〔巖土工程勘察、水文地質勘察工程測量
來源:合同范本 時間:2021-08-28 09:43建設工程勘察合同(一)(示范文本)〔巖土工程勘察、水文地質勘察(含鑿井)工程測量、工程物探〕工程名稱:__________工程地點:__________合同編號:__________(由勘察人編填)勘察證書等級:__________發包人:...
建設工程勘察合同
來源:合同范本 時間:2022-04-20 01:34(巖土工程勘察、水文地質勘察(含鑿井)工程測量、工程物探)工程名稱:______________________________工程地點:______________________________合同編號:________________...