国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

建筑工程合同

2023-06-06 10:33發布

建設工程承包合同范本   甲方(發包方):   乙方(承包方):   根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:   一、工程內容   二、工程地點   三、工程期限   1、本合同總工期為年月日開工,至××年××月××日結束。   2、如遇下列情況,工期作相應順延。   (1)施工現場不符合安全施工;   (2)設計范圍內重大設計變更;   (3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;   (4)甲方不能按合同規定支付工程款。   乙方在以上情況發生的十天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內予以確認和答復,逾期不予答中國教育總網文檔頻道復,乙方可視為要求已被確認。   四、工程價款工程總價:人民幣元整(¥元)。   五、付款方式   1、合同生效后,甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣××元整(¥元);   2、工程施工結束后,甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣××元整(¥元);   3、工程驗收結束... 建設工程承包合同范本   甲方(發包方):   乙方(承包方):   根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:   一、工程內容   二、工程地點   三、工程期限   1、本合同總工期為年月日開工,至××年××月××日結束。   2、如遇下列情況,工期作相應順延。   (1)施工現場不符合安全施工;   (2)設計范圍內重大設計變更;   (3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;   (4)甲方不能按合同規定支付工程款。   乙方在以上情況發生的十天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內予以確認和答復,逾期不予答中國教育總網文檔頻道復,乙方可視為要求已被確認。   四、工程價款工程總價:人民幣元整(¥元)。   五、付款方式   1、合同生效后,甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣××元整(¥元);   2、工程施工結束后,甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣××元整(¥元);   3、工程驗收結束后,甲方在一周內向乙方付清全部余款,即人民幣××元整(¥元)。   六、工程驗收   1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。   2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。   3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。   4、工程未通過驗收,引起爭議時,請求第三方驗收。   七、驗收標準   本工程以相關設計方案、圖紙為依據,按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的,則按照行業標準進行驗收。   八、雙方權利和義務   1、甲方權利和義務指派為工地代表,負責協調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。   (1)負責本工程的監督,積極協調施工配合關系。   (2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。   (3)提供有利施工的現場條件。   (4)審核工程計劃進度表。   (5)負責對圖紙、方案的審核、確認,負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證,工程中間驗收和其他必要的簽證。   (6)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。   (7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。   2、乙方權利和義務   (1)嚴格按設計圖施工,質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。   (2)施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。   (3)編制施工組織方案,施工總進度計劃,材料進場計劃,開竣工通知書等,及時送甲方。   (4)提供竣工驗收技術資料,并準備竣工技術圖紙,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。   (5)組織有技術水平的施工隊伍,明確現場技術及施工負責人、主要管理人員,技術人員不得隨意變動。   九、服務條款無。   十、違約責任   1、由于甲方原因,使工程延期完成,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視中國教育總網文檔頻道乙方違約,乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   3、由于甲方未按合同約定向乙方付款,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   4、執行過程中,任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。   十一、合同的變更及解除   1、合同簽訂生效后,除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故),甲乙雙方不得無故變更或解除。   2、在履行合同過程中,因遇不可抗力事故,甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時,要求變更一方應及時通知對方,對方在接到通知3天內給予答復,逾期未答復視為同意。   3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的,乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的,乙方有權解除本合同,并且有權請求甲方給予相應的賠償。   4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限達到60日的,甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的,甲方有權解除本合同,并且有權請求乙方給予相應的賠償。   5、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協商解決。   十二、爭議解決方式   凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決,協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。   十三、其他條款   在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商確定。   合同簽定地:××   十四、合同文本和效力   本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。   本頁無正文甲方:   地址:   郵編:   聯系電話:   開戶銀行:   帳號:

建筑工程的合同糾紛有哪些種類?

從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。 《合同法》中規定了建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同等三種類型。在司法實踐中,建設工程設計合同和建設工程施工合同糾紛案件居多,建設工程勘察合同、建設工程監理合......

如何處理建筑工程施工合同糾紛及合同管理,5個對策!

建筑工程施工合同糾紛的處理及合同管理具體包括哪些內容呢,下面為大家帶來相關內容介紹以供參考。  改革開放以來,我國的建筑業獲得了長足的發展,這與建筑法律制度的完整是密不可分的。到目前為止,我國已經形成了以《建筑法》、《招標投標法》、《合同法》為三大支柱,以《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘查設計管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設項目環境保護管理條例》及地方性法規、部門規章、規范性文件為輔的建筑法律體系基本框架。但是由于建設工程施工過程本身錯綜復雜,涉及法律適用的新情況和新問題層......

如何處理建筑工程施工合同糾紛及合同管理,5個對策

建筑工程施工合同糾紛的處理及合同管理具體包括哪些內容呢,下面為大家帶來相關內容介紹以供參考。 一、建筑工程施工合同糾紛的特點 二、當前建筑工程施工合同糾紛存在的主要問題  1.陰陽合同充斥市場。陰陽合同是指發包人在有形建筑市場通過公開招標選擇承包人,并按照招標文件及中標通知書要求,與中標承包人簽訂施工合同,俗稱陽合同;在有形建筑市場以外,另行與承包人簽訂一份合同書或補充協議,該合同未經建設行政主管部門審查備案,但在實際施工活動中被雙方認可,即所謂的陰合同。各種陰陽合同盡管表現形式各異,但歸納起來......

建筑工程合同糾紛包括哪些

原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂律師 黔西南律師 省直轄律師 攀枝花律師 黔東南律師 馬鞍山律師  建設工程施工合同涉及標的大,法律關系復雜,審理難度大,周期長,而這些僅僅屬于建設工程施工合同糾紛的一部分特點。除了這個,▲建設工程施工合同糾紛種類也是比較重要的內容,下面就讓小編告訴你建設工程......

建筑工程合同


相關知識

    什么是建筑工程施工合同糾紛

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 23:06

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    建筑工程合同糾紛包括哪些糾紛

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 02:36

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    建筑工程施工合同糾紛有哪些

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 02:33

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    建設工程施工合同被判定無效后,工程價款如何結算?

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 11:27

    建設工程施工合同被判定無效后工程驗收合格的情況下如何結算工程價款是實務中的常見疑問尤其是能否依據施工人的資質等級結算工程價款或者能否折價補償等具體實務問題值得探討本期文章以建設工程施工合同被判定無效后結算工程價款的依據為基礎整理相關裁判規則...

    建筑工程施工合同(建筑工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 21:25

    甲方:×××(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方) 乙方:×××(同上)        (承包方) 甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協議。 第一條 承包工程概況(包...

    建筑工程施工合同示范文本(建筑工程施工合同示范文本2013)

    來源:精選知識 時間:2022-02-20 02:07

    甲方:×××(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方) 乙方:×××(同上)        (承包方) 甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協議。 第一條 承包工程概況(包...

    最高法:關于建工合同無效,工程價款結算的20條裁判意見

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 19:26

    1.建設工程施工合同無效,可以參照合同約定支付工程款。但是存在多份合同價款且無法辨別真偽的情況下,不能確認當事人對合同價款約定的真實意思表示,法院可通過委托鑒定的方式,依據鑒定機構出具的鑒定結論對雙方當事人爭議的工程價款作出司法認定。最高人...

    水利水電土建工程施工合同

    來源:合同范本 時間:2021-08-26 07:37

    一、詞語涵義1.詞語涵義除上下文另有要求者外,合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義。本條內的各詞語涵義僅適合于本合同,不是該詞語的通用解釋。這些詞語在合同條款中出現時,一般應認為具有本條所賦予的涵義,但若上下文有要求時,亦可以有其他涵義。1...

    如何處理建筑工程合同糾紛(建筑工程合同爭議的解決方式)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 20:30

    一、根據我國民事訴訟法的規定,適用專屬管轄的案件有以下三種: 第一,因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄; 第二,因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄; 第三,因繼承遺產糾紛提起的訴...

    建筑什么是工程合同糾紛

    來源:精選知識 時間:2021-10-28 23:46

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          久久精品一区八戒影视| 亚洲女性喷水在线观看一区| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产午夜精品理论片a级大结局| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 日韩精品一区国产麻豆| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 成人手机在线视频| 51精品国自产在线| 91亚洲大成网污www| 亚洲激情图片一区| 日韩无一区二区| 99久久伊人精品| 日韩精品一级二级| 国产999精品久久| 亚洲精品中文字幕在线观看| 欧美一区二区三区四区视频| 在线亚洲+欧美+日本专区| 免费成人美女在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 欧美xxxxx裸体时装秀| 欧美系列在线观看| 99久久精品费精品国产一区二区| 久久成人av少妇免费| 日本成人在线视频网站| 亚洲精品国产品国语在线app| 美女视频黄免费的久久| av不卡一区二区三区| 国产精品国产三级国产| 久久精品夜夜夜夜久久| 久久不见久久见中文字幕免费| 国产精品情趣视频| 久久99久久久久| 激情丁香综合五月| 国产精品18久久久久| 成人精品小蝌蚪| 在线日韩一区二区| 在线播放91灌醉迷j高跟美女 | 一本大道综合伊人精品热热| 色综合久久久久综合| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 大桥未久av一区二区三区中文| 精品免费视频一区二区| 毛片不卡一区二区| 日本欧美一区二区三区| 国产成人免费高清| 国产成人精品免费| 欧美性大战久久久久久久| 在线亚洲人成电影网站色www| 色94色欧美sute亚洲13| 国产午夜精品一区二区| 蜜桃视频在线一区| 成人涩涩免费视频| 91精品国产免费| 中文字幕在线观看一区二区| 国产日韩av一区| 亚洲精品亚洲人成人网| 欧美一卡2卡3卡4卡| 欧美日韩国产在线观看| 日韩精品久久久久久| 国产亚洲欧美日韩日本| 欧美成人高清电影在线| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美日本国产一区| 欧美日韩在线免费视频| 欧美tickle裸体挠脚心vk| 久久久久久久久97黄色工厂| 日韩理论片中文av| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 国产精品白丝jk白祙喷水网站 | 欧美日韩国产中文| 久久久99免费| 亚洲一区二区在线免费看| 成人黄色在线看| 久久女同精品一区二区| 国产高清精品网站| 午夜精品久久久久影视| 中文字幕一区二区视频| 免费精品视频最新在线| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 免费亚洲电影在线| 伊人婷婷欧美激情| 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 亚洲一区在线播放| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美一级理论片| 国产亚洲一区二区三区四区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 国产精品日日摸夜夜摸av| 成人免费一区二区三区视频| 亚洲国产综合色| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲 | 欧美色综合网站| 久久久精品综合| 中文字幕一区在线观看| 天堂影院一区二区| 偷拍亚洲欧洲综合| 色婷婷av一区| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 午夜视频在线观看一区| 久久精品无码一区二区三区| 国产精品一级二级三级| 亚洲精品五月天| 欧美三级中文字幕| 99re热视频这里只精品| 91在线高清观看| 国产三级一区二区三区| 国产一区二区三区综合| 精品va天堂亚洲国产| 久久精品99国产精品| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲成人tv网| 欧美优质美女网站| 一区二区成人在线| 日本福利一区二区| 亚洲chinese男男1069| 欧美军同video69gay| 蜜桃精品在线观看| 久久综合999| 成人网在线播放| 亚洲男帅同性gay1069| 欧美影院一区二区三区| 1000精品久久久久久久久| 老司机一区二区| 91成人网在线| 亚洲欧美中日韩| 激情成人综合网| 精品盗摄一区二区三区| 国产综合久久久久久鬼色| 久久久精品黄色| av不卡在线观看| 久久你懂得1024| 色94色欧美sute亚洲线路二| 视频在线观看一区二区三区| 精品国产91久久久久久久妲己| av影院午夜一区| 日韩精品一二区| 日本一区二区高清| 91视频.com| 精品一区二区在线看| 中文字幕五月欧美| 欧美高清hd18日本| 日韩成人精品在线| 欧美一区二区高清| 成人永久免费视频| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 欧美一区二区三区免费| 成人av小说网| 天天射综合影视| 国产婷婷色一区二区三区| 色综合激情五月| 久久精品国产在热久久| 日韩美女久久久| 欧美电影免费提供在线观看| 不卡高清视频专区| 蜜桃久久精品一区二区| 一区二区高清视频在线观看| 久久精品视频一区二区| 成人久久18免费网站麻豆| 中文乱码免费一区二区| 欧美日韩卡一卡二| 99综合电影在线视频| 激情综合网av| 天天色综合天天| 亚洲另类春色国产| 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av| 色综合夜色一区| 国产精品一区二区果冻传媒| 日韩电影免费在线看| 亚洲欧美偷拍三级| 国产精品天美传媒| 欧美精品一区二区在线播放| 欧美唯美清纯偷拍| 色女孩综合影院| jizz一区二区| 三级在线观看一区二区| 国产精品午夜在线| 国产视频一区在线观看 | 国产精品一卡二卡在线观看| 午夜成人免费视频| 亚洲一区二区三区国产| 亚洲免费在线视频一区 二区| 国产欧美1区2区3区| 精品国产制服丝袜高跟| 欧美一区二区播放| 欧美群妇大交群的观看方式| 色屁屁一区二区| 在线观看不卡一区| 91国产精品成人| 国产不卡免费视频| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 国产制服丝袜一区| 国内精品视频一区二区三区八戒 | 99精品视频一区二区| 久久91精品国产91久久小草| 日本欧美在线看| 看电视剧不卡顿的网站| 激情综合色综合久久|