簡述建筑工程施工合同竣工日期的變更條件,建筑施工合同施工日期怎么約定

      2023-06-06 12:16發布

      簡述建筑工程施工合同竣工日期的變更條件
      友情提示: 此問題已得到解決,問題已經關閉,關閉后問題禁止繼續編輯,回答。
      該問題目前已經被作者或者管理員關閉, 無法添加新回復
      1條回答
      唐小幽
      1樓-- · 2023-06-06 12:07
      1、工程量增加施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。2、發包人變更設計若在施工過程中,發包人變更設計,則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除,即順延相應的工期。3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的,則停工期間應當從工期中予以扣除。4、發包人未按約支付工程款一般來說,當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當實踐中,通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤,在此情形下,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。6、工程質量鑒定根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格,則工期不應當順延,承包人逾期竣工的,應承擔相應的違約責任。7、不可抗力或其他因素承包人在施工過程中如發生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。建設、施工、監理單位應及時關注施工許可證上注明的合同工期,發現工程不能按期竣工的,應及時互相督促辦理延期手續,以免施工許可證失效。【法律依據】《建設工程合同司法解釋》第十五條,建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。

      相關知識

        簡述工程索賠程序是什么(工程索賠原則)

        來源:其它 時間:2023-03-21 18:07

        在工程項目中,我們常常希望工程項目可以按照預期的來,最好一點兒也不要有偏差。但是,在實際操作中,通常會有很多很多問題,有時候是人為的原因,因為工人的疏忽,而導致工程的質量問題,有時候是天氣的原因,比如天氣是陰雨天,這樣會影響一部分化工材料的...

        建設工程施工合同條件

        來源:合同范本 時間:2022-04-20 01:26

         一、詞語涵義及合同文件 第一條 詞語涵義。建設工程施工合同文本,由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協議條款(以下稱協議條款)組成。其用詞用語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的涵義。 1.發包方(簡稱甲方):...

        建設工程施工承包合同

        來源:合同范本 時間:2022-04-20 04:04

        建設工程施工承包合同發包方(甲方):_________________________承包方(乙方):_________________________上述雙方經過友好協商,共同達成如下合同條款:第一章 合同一般規范第1條 詞語涵義建設工程...

        建設工程承包合

        來源:合同范本 時間:2022-04-20 13:52

        發包方:_____承包方:_____上述雙方經過友好協商,共同達成如下合同條款:第一章 合同一般規范第1條 詞語涵義。建設工程施工合同文本,由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協議條款(以下簡稱協議條款)組成。其用詞...

        建設工程工期的法律風險提示與防控

        來源:工程建筑 時間:2022-06-05 11:03

        一建設工程工期的基本知識(一)工期的定義工期指建設一個項目或一個單項工程從正式開工到全部建成投產時所經歷的時間。根據住建部2017年下發的建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第1.1.4.3條給工期下的定義是:工期是指...

        深圳市建筑裝飾工程施工合同

        來源:合同范本 時間:2022-04-20 06:54

        發包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):經___建設局批準,本工程于___ 年___月___日邀請投標、協商議標確定由乙方承建,按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,依據建設部和國家工商管理局頒發的(...

        建設工程施工合同

        來源:合同范本 時間:2022-04-20 13:07

         GF-91-0201 建設工程施工合同條件 一、詞語涵義及合同文件 第1條 詞語涵義。建設工程施工合同文本,由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協議條款(以下簡稱協議條款)組成。其用詞用語除協議條款另有約定外,應...

        2023最新建設工程承包合同簡易模板范文

        來源:其它 時間:2023-03-28 17:52

          發包方:__________  承包方:__________   上述雙方經過友好協商,共同達成如下合同條款:   第一章 合同一般規范   第1條 詞語涵義。建設工程施工合同文本,由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施...

        港口建設工程施工合同1

        來源:合同范本 時間:2021-08-29 17:15

        編號:港口工程施工合同工程名稱:甲方:乙方:年月日一、合同協議書甲方_______為興建________工程,接受了乙方_______對本工程的投標,為明確雙方責任、權利及義務,經雙方協商簽訂如下協議:1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到...

        建設工程合同糾紛的種類有哪些

        來源:精選知識 時間:2022-04-20 01:56

        1、對發包方主要應了解兩方面內容:①主體資格,即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。2、對承包方主要了解的內...

      主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码片一区二区三区| 精品国产一区二区22| 久久人妻无码一区二区| 在线不卡一区二区三区日韩| 国产精品日本一区二区在线播放| 精品一区二区高清在线观看| 久久精品国产AV一区二区三区| 在线视频国产一区| av无码免费一区二区三区| 亚洲综合国产一区二区三区| 国产成人高清亚洲一区91| 蜜桃传媒一区二区亚洲AV| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 精品国产AⅤ一区二区三区4区 | 精品一区二区久久久久久久网精| 无码精品一区二区三区在线| 国精品无码一区二区三区左线| 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 一区二区三区国产| 成人区精品一区二区不卡 | 久久一本一区二区三区| 99精品久久精品一区二区| 国产精品免费一区二区三区 | 亚洲日韩一区二区三区| 日韩在线一区二区| 亚洲av成人一区二区三区在线播放 | 一区二区三区福利| 福利片福利一区二区三区| 国产一区二区在线观看视频| 久久精品无码一区二区三区免费 | 国产精品成人一区二区| 国产一区三区三区| 人妻体体内射精一区二区| 国产精品视频分类一区| 日本精品一区二区三区视频| 无码少妇一区二区浪潮av| 中文字幕久久亚洲一区 | 日韩在线一区高清在线| 国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区 | 国产一区二区三区高清视频|