建設工程逾期付款新冠(建設工程逾期付款新冠)

建議你去把合同好好研究一下，如果全都是你們施工方的責任的話，這個合同是成立的，反過來合同也是有漏洞的，例如下雨，下雪等自然災害停工這個是不能算入公期的，還有就是由于資金鏈的原因停工的，也不能算，再就是主體加裝修全部做完了，假如本來驗收是10號的話，他們硬要脫到30號，這期間是不能算入工期的等等，很多的因素，你因該好好看看合同，甲方都是這樣的，能坑施工方一塊它絕不會只坑9毛，所以呢只有把合同對著施工日志，總結逾期的原因，甲方如果說逾期2個月，最起碼有一半是他們引起的，希望我的回答能給你帶來幫助

住房城鄉建設部與國家工商總局制訂、發布的《建設工程施工合同(示范文本)》“通用條款”第16.1.2 是關于發包人違約的責任，要求發包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
此外，合同當事人可在專用合同條款中另行約定發包人違約責任的承擔方式和計算方法。

如果當事人在建設工程合同“專用條款”中對逾期付款利息約定不明，應當依照“通用條款”的這一條處理解決。

你好！可以，但必須約定于合同中，可來電詳詢，資料中有聯系方式。

應該是工程款確定之日

《合同法》第二百八十六條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。
發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。
建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

這條法律規定只有價款，沒有提到利息。
以此來看，逾期利息不包括在建設工程價款優先受償范圍內。

利息屬于逾期未支付貨款違約造成的損失，依據合同法第一百一十三條。

《合同法》第一百一十三條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對
方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

新冠病毒期間信用卡逾期了(新冠狀病毒信用卡逾期)

信用卡逾期的嚴重后果:1。逾期利息和滯納金；2。不良信用記錄；3。銀行會收錢，可能會面臨刑事問題。信用卡逾期解決方案:1。如果持卡人忘記還款，發現逾期，一定要盡快還款，最好是全額還款。致電銀行信用卡中心，聲明非惡意欠款。逾期時間短的，銀行可以不統計不良記錄；2。信用卡因失業、疾病等原因逾期無法還款時。，在還款期前，持卡人應主動與本行信用卡中心取得聯系，說明自己的財務狀況，聲明自己非惡意欠款，申請延期還款或分期還款；3。當持卡人主動申請延期還款時，銀行往往會同意延期，銀行與持卡人會約定一個雙方都能......

工程購買方或購房人因疫情延期付款，是否構成違約？

原則上，買賣合同中的金錢給付義務通常不構成不可抗力，尤其現階段電子支付如此便捷。但若購買方確實存在因感染新冠肺炎或被要求隔離導致無法及時付款的，其延期付款的違約責任可主張免除，但應提供充分的證據證明其確實因疫情影響無法及時支付的客觀事實。...

新冠肺炎疫情期間逾期的相關政策-新冠肺炎疫情期間逾期的相關政策有哪些

新冠肺炎疫情自2020年初爆發以來,對全球的經濟、社會和政治生活造成了巨大的沖擊。為了控制疫情的傳播,很多國家采取了延期措施,包括限制人員流動、社交距離措施、封鎖城市和實行全面隔離等。這些措施對于保護公眾的健康和安全起到了積極的作用,但也對經濟和社會產生了不利影響。因此,在新冠肺炎疫情期間,逾期的相關政策也應運而生。 為了保障公眾的健康和安全,很多國家采取了延期措施。這些措施包括限制人員流動、社交距離措施、封鎖城市和實行全面隔離等。這些措施雖然對于控制疫情的傳播起到了積極的作用,但也對經濟和社......