造成工程逾期-工程逾期罰款

因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：

（1）發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

（2）發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。

（4）設計變更和工程量增加的。

（5）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

（6）發生不可抗力。

（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

以上這些情況工期可以順延的根本原因在于，這些情況屬于發包人違約或者是應當由發我人承擔的風險。
反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。

當發生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。
承包人在工期可以順延的情況發生后14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。
工程師在收到報告后的14天內予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。

當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據發生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規定予以確認。
經工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規定的爭議解決方式處理。

您好，協商不成時可以到法院起訴解決！

施工方，在入場后，有一整套施工安排，包括材料\設備`人員，由于承建方的問題，就照成了施工方的損失，有些是可見的，有些是不可見的，但事實發生了的。
舉例。
施工方開基后原定基礎合格后三天打混凝土，但逮設方不能提供混凝土，一星期后，突著暴雨，基礎被淹造成施工方五十萬元損失。
請采納建議。

工程逾期驗收(工程逾期罰款)

工程竣工驗收合格后，方可投入使用。未經驗收或驗收不合格的，不得交付使用。對違反上述規定的房地產開發企業的處理:1。未經竣工驗收即交付使用的，責令限期辦理驗收手續；逾期不辦理驗收手續的，予以罰款。 2。不合格工程交付使用的，責令限期修復，并處罰款。情節嚴重的，依法吊銷營業執照；給買方造成損失的，應當依法承擔賠償責任。 3。交付的商品房主體結構質量確實不合格的，買受人有權退房；給買方造成損失的，應當依法承擔賠償責任。對違反上述規定的除房地產開發企業以外的其他施工單位的處理:責令改正，處以罰款，重新組......

工程逾期罰款是否扣除預留金（工程逾期罰款）

依合同的約定，如果合同約定的違約金（延期罰款屬違約金的性質）過高，則可要求人法院適應減少。違約金約定是否過高，要綜合考慮違約的程度，給對方造成的實際損失，以及約定的違約金占合同總價款的比例綜合判定。（一般超過合同總價款30%的，要求法院減少一般獲得支持的機率較大）建筑工程合同約定逾期付款每日罰款1萬元，法院能支持嗎建議你去把合同好好研究一下，如果全都是你們施工方的責任的話，這個合同是成立的，反過來合同也是有漏洞的，例如下雨，下雪等自然災害停工這個是不能算入公期的，還有就是由于資金鏈的原因停工的，......

建設工程質量管理條例

建設工程質量管理條例 (2000年1月30日中華人民共和國國務院令第279號發布　根據2017年10月7日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第一次修訂　根據2019年4月23日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第二次修訂) 第一章　總則 第一條　為了加強對建設工程質量的管理，保證建設工程質量，保護人民生命和財產安全，根據《中華人民共和國建筑法》，制定本條例。 第二條　凡在中華人民共和國境內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動及實施對建設工程質量監督管理的，必須遵守本條例。 ......