国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

家庭裝飾裝修合同(家庭裝飾裝修合同 承攬合同)

2023-06-06 06:38發布

家庭裝飾裝修合同

家庭居室裝飾裝修施工合同 發包方:_____(以下簡稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。 第一章 合同背景 第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。 第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。 第二章 施工單位資格 第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。 第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。 第三章 施工內容 第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛,建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。 第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁): (一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____; (二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____; (三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____; (四)衛:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____; (五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。 第四章 材料、設備和價款 第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。 第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用 第八條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。 前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條 乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。 乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。 雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。 第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。 乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受: (1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用; (2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。 第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。 第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。 乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。 第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。 第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用 第十四條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。 第十五條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收后發生損壞的,乙方應當賠償。 第十六條 甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。 因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。 第五章 付款方式 第十七條 工程款按以下方式支付: (一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款; (二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款; (三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款25%的工程款。 (四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。 甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。 第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。 第十九條 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。 第二十條 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。 第六章 結算 第二十一條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。 甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。 第七章 工程進度 第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。 工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。 第八章 施工 第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。 乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。 第二十四條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。 第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。 第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。 第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。 第二十八條 施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。 甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。 因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規定處理。 第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線

施工中所遭受人身損害責任賠償

房東和包工頭對木工在施工中所遭受人身損害 法院判決: 甲雇請乙打制衣柜,乙與老鄉丙、丁進場打制,二者之間形成雇傭合同關系。依照《人身損害解釋》第十一條第一款中雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應當承擔賠償責任。的規定,雇主對雇員的人身損害承擔無過錯賠償責任。甲沒有查驗乙的相應裝飾資質,就輕信乙代理某裝飾公司承攬業務,將裝修工程發包給乙,依照該條第二款雇員在從事雇傭活動中因安全生產事故遭受人身損害,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與......

室內裝修污染可以找裝修公司賠償嗎

【網友咨詢】 入住新房,但是發現室內裝修污染嚴重,請問可以找裝修公司賠償嗎? 【律師解答】 當然要要求賠償。裝修合同是承攬合同的一種。我國《合同法》第,251條規定:承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。根據上述法律規定,承攬合同具有下列特征:(1)承攬合同以一定的工作的完成為目的;(2)承攬合同的標的是承攬人完成并交付的工作成果;(3)承攬合同的承攬人應當以自己的工具和技能獨立完成工作并承擔責任;(4)......

室內裝修造成房間空氣污染承攬人應否賠償

一、室內裝修造成房間空氣污染 莊XX購買了一套兩居室,并與某裝修公司簽訂了房屋裝修合同。雙方約定:某裝修公司負責對莊XX的住房進行室內裝修;所需材料由某裝修公司購置,但必須經莊XX臉收同意后方可使用。2003年12月,裝修工程完工,莊XX驗收后與某裝修奮司結算了工程款。此后,因住房內留有刺鼻氣味并且長期不消散,莊XX委托有關機構進行檢測,檢測結論為:室內的異味是由裝修材料揮發出的游離甲醛嚴重超標造成的。因與某裝修公司就裝修質量問題協商未果,莊XX向當地人民法院提起訴訟。 二、承攬人應否賠償 裝......

家庭裝飾裝修合同(家庭裝飾裝修合同 承攬合同)


相關知識

    裝修起訴流程和費用(怎么起訴裝修公司,要什么條件,費用)

    來源:精選知識 時間:2022-03-17 03:18

    1、裁判標準需第三方協助鑒定   由于國家在家庭裝修方面沒有制訂相應的標準,所以消費者一旦將裝飾公司告上法庭,法院就需要請第三方來進行評估、鑒定。  法院一般都會找有資質的單位或部門來承擔這項工作。  另外,法院所請的第三方,往往要經原告、...

    建設工程合同糾紛的案由問題

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 10:55

    前言:案由是建設工程合同糾紛在法律邏輯上的首要問題,案由往往與管轄關聯,且實踐中不乏爭議。一、建設工程合同糾紛的案由。根據《民事案件案由規定》,建設工程合同糾紛為三級案由,序號100,其向上的二級案由為合同糾紛,一級案由為第四部分 合同、無...

    跟裝修公司打官司能打贏嗎(裝修沒合同能打官司嗎)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 06:50

    一、如何和裝修公司打官司 1、寫訴狀 民事起訴狀是啟動法律程序的一個重要法律文書。恰當的訴訟請求,以及事實與理由的陳述和法律依據,都是決定官司勝敗的重要因素。所以,寫訴狀要有好的構思和設計,否則,不僅會影響訴訟結果,有時還會造成費用的損失。...

    裝修逾期訴訟怎么寫(裝修公司欠款訴訟狀怎么寫)

    來源:精選知識 時間:2022-05-10 15:18

    對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...

    裝修公司逾期打官司-房屋裝修打官司

    來源:精選知識 時間:2022-05-27 19:48

    對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...

    成都市家庭居室裝飾裝修工程施工合同

    來源:合同范本 時間:2021-08-28 09:04

    合同編號:_________施工合同發包方(甲方):_________住所地址:_________聯系方式:_________手機號(bp機號):_________施工合同承包方(乙方):_________單位地址:_________法定代...

    成都家庭裝飾裝修工程施工合同

    來源:合同范本 時間:2022-04-20 03:52

    合同編號:_________施工合同發包方(甲方):_________住所地址:_________聯系方式:_________手機號(BP機號):_________施工合同承包方(乙方):_________單位地址:_________法定代...

    家庭裝修合同(南京家庭裝修合同)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 05:52

    房屋裝飾裝修合同通俗的講,是指業主與承包方(裝修公司)簽訂的關于裝修事項的一個書面協議。根據合同,如果裝修時發生糾紛,可以作為法律依據,所以,簽訂合同很重要,條款要寫清楚,以免吃虧上當!下面一起來看看簽訂裝修合同時需要注意什么: 第一、合同...

    家庭裝飾合同(家庭裝修合同全包)

    來源:精選知識 時間:2022-02-19 01:26

    原發布者:mqu75393 家庭裝修協議書范本 家庭裝修協議里面有哪些內容是要注意的。下面是我整理的關于家庭裝修協議書的內容,歡迎閱讀借鑒。 家庭裝修協議書范本1 委托方(簡稱甲方): 被委托方(簡稱已方): 甲方現有住房/會所/寫字樓壹套...

    裝修承攬合同糾紛起訴狀(裝修合同起訴書)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 01:25

    去百度文庫,查看完整內容

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          午夜伦欧美伦电影理论片| jvid福利写真一区二区三区| 91在线国产福利| 中文字幕一区二区三区蜜月| 91在线云播放| 亚洲成年人网站在线观看| 日韩视频一区二区三区在线播放| 日韩在线a电影| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 一本到三区不卡视频| 午夜精品一区在线观看| 国产人妖乱国产精品人妖| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲欧洲av色图| 欧美不卡一二三| 91麻豆自制传媒国产之光| 日韩va亚洲va欧美va久久| 欧美国产日韩精品免费观看| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 国产精品一级片在线观看| 一区二区三区欧美| 久久免费电影网| 水野朝阳av一区二区三区| 国产91丝袜在线播放| 亚洲人被黑人高潮完整版| 日韩视频免费观看高清在线视频| 99热在这里有精品免费| 日韩av在线发布| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 久久先锋影音av鲁色资源网| 4hu四虎永久在线影院成人| av一区二区三区四区| 精品一区二区成人精品| 日韩美女啊v在线免费观看| 日韩精品一区二区三区中文不卡 | 91精品国产色综合久久| 国产精品视频第一区| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 成人午夜又粗又硬又大| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 欧美手机在线视频| 日韩成人免费电影| 日韩高清一级片| 成人免费高清视频| 蜜臀av一区二区| 1区2区3区国产精品| 亚洲成人免费观看| 国产一区二区三区最好精华液| 成人av在线一区二区三区| 成人手机电影网| 国产乱码一区二区三区| 狠狠久久亚洲欧美| 91精品国产欧美一区二区18| 精品国产乱码久久久久久影片| 狠狠色2019综合网| 激情图片小说一区| 欧美系列一区二区| 国产一区二区在线观看视频| av在线播放成人| 亚洲理论在线观看| 精品在线播放免费| 日韩精品成人一区二区在线| 亚洲一区二区黄色| 国产99久久久久| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 一本久久a久久精品亚洲| 一区二区三区在线高清| 亚洲欧美影音先锋| 国产午夜精品理论片a级大结局 | 日韩精品在线网站| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 久久电影网站中文字幕| 成年人国产精品| aaa欧美色吧激情视频| 一区二区三区在线视频观看 | 亚洲一区在线观看视频| 久久女同互慰一区二区三区| 一本到三区不卡视频| 成人动漫一区二区三区| 欧美一区二区三区男人的天堂| 中文字幕av资源一区| 亚洲免费av网站| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 国产精品久久久久久久蜜臀| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 久久精品视频一区| 国产精品1区2区3区| 国产一区二区精品久久99| 欧美亚洲综合色| av一二三不卡影片| 国产精品久久久一本精品| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 精品视频1区2区| 91视频免费播放| 樱桃国产成人精品视频| 高清不卡一区二区| 精品捆绑美女sm三区| 亚洲猫色日本管| 欧美成人欧美edvon| 精品福利在线导航| 国产精品亚洲成人| 中文欧美字幕免费| 国产成人亚洲综合a∨婷婷 | 成人免费va视频| 亚洲成a人v欧美综合天堂| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 国产成人免费高清| 日韩中文字幕麻豆| 国产日韩欧美电影| 黄色精品一二区| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 国产美女一区二区| 欧美日韩一区二区三区四区| 欧美日韩一区二区三区在线| 99国产精品国产精品久久| 欧美成人三级在线| 国产欧美日韩精品一区| 成人综合在线网站| 欧美极品xxx| 日本中文字幕不卡| 亚洲精品视频一区| 久久不见久久见中文字幕免费| 久久色中文字幕| 国产一区二区三区最好精华液| 综合在线观看色| 成人小视频免费在线观看| 五月天一区二区三区| 欧美日韩国产三级| 成人精品视频一区二区三区尤物| 亚洲在线免费播放| 91一区一区三区| 在线观看免费视频综合| 成人av中文字幕| 久久精品国产免费看久久精品| www.av精品| 亚洲激情成人在线| 国产白丝网站精品污在线入口| 精品一区二区三区免费播放| 欧美日韩不卡在线| 欧美性极品少妇| 日韩欧美亚洲国产另类| 国产精品美女久久久久aⅴ| 亚洲综合在线观看视频| 美女视频免费一区| 亚洲人成小说网站色在线 | 国产性天天综合网| 中文字幕欧美日本乱码一线二线| 色综合视频一区二区三区高清| 日韩一级欧美一级| 欧美特级限制片免费在线观看| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲欧美色一区| 欧美极品xxx| 欧美一区二区三区精品| 精品欧美久久久| 亚洲成人动漫精品| 26uuu另类欧美| 日韩成人午夜电影| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 视频一区二区国产| 亚洲码国产岛国毛片在线| 欧美a级一区二区| 中文字幕欧美国产| 国产欧美日本一区视频| 亚洲国产成人高清精品| 天堂一区二区在线| 成人欧美一区二区三区白人| 日韩欧美高清在线| 亚洲人精品午夜| 欧美激情综合五月色丁香小说| 男女视频一区二区| 亚洲精品日韩一| 亚洲bt欧美bt精品777| 欧美色视频一区| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 国产欧美1区2区3区| 欧美美女黄视频| 99久久久久免费精品国产 | 99国产精品久久久| 日本一区二区三区国色天香| 美国毛片一区二区| 久久久精品国产免费观看同学| 美女网站色91| 日韩一区二区三区免费看| 一区二区视频免费在线观看| 蜜桃精品视频在线观看| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 美女国产一区二区| ...中文天堂在线一区| 成人免费观看av| 7777精品伊人久久久大香线蕉超级流畅 | 日韩欧美一区二区免费| 欧美一区二区三区视频| 亚洲一卡二卡三卡四卡| 亚洲成人免费视| 欧美放荡的少妇| fc2成人免费人成在线观看播放 | 亚洲欧美日本韩国|