
展開全部
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》
第十五條根據(jù)《合同法》第九十四條的規(guī)定,出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應(yīng)予支持,但當事人另有約定的除外。
法律沒有規(guī)定或者當事人沒有約定,經(jīng)對方當事人催告后,解除權(quán)行使的合理期限為三個月。
對方當事人沒有催告的,解除權(quán)應(yīng)當在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,解除權(quán)消滅。
第十八條由于出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權(quán)屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應(yīng)當承擔違約責任:
(一)商品房買賣合同約定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限;
(二)商品房買賣合同的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;
(三)商品房買賣合同的標的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日。
合同沒有約定違約金或者損失數(shù)額難以確定的,可以按照已付購房款總額,參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。
法院的調(diào)解缺乏法律依據(jù)。
房屋買賣合同的違約與物業(yè)服務(wù)合同是二回事,物業(yè)服務(wù)合同并沒有違約,盡管物業(yè)公司與開發(fā)商是父子關(guān)系,但是,說不定物業(yè)公司干了幾年不干了,這個損失業(yè)主向誰要,應(yīng)當是5000多元全部由開發(fā)商承擔,開發(fā)商沒有錢業(yè)主可以追溯的,不應(yīng)該由物業(yè)公司來背這個債。
法院的調(diào)解方案的確有很大的漏洞,一碼歸一碼,法院不能把二個互不相干的合同法律關(guān)系混為一談,沒有了法律的嚴肅性和公正性。
我不同意這個觀點。
出賣人未交付房屋的,買受人可以要求開發(fā)商繼續(xù)履行房屋買賣合同并支付違約金,也可以要求法院撤銷房屋買賣合同,要求開發(fā)商承擔違約責任。起訴流程如下:1 .選擇有管轄權(quán)的法院。向開發(fā)商住所地或合同履行地法院提起訴訟。2.帶材料到法院備案:①帶起訴狀(包括雙方信息,對方是公司工商信息;具體訴訟請求,如買受人要求出賣人支付逾期交房對應(yīng)的違約金等。;事實和理由;以及證據(jù)來源,如購房合同);②準備證據(jù)3。提交到法院立案庭,立案庭法官會在七天內(nèi)通知你是否立案。人民法院受理案件后,應(yīng)當在完成庭前調(diào)查準備工作后,依......
雙方有合同約定的,按照合同約定數(shù)額賠償,沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法,違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標準確定。開發(fā)逾期交房違約金無法執(zhí)行,商品房逾期交房違約金賠付訴訟勝訴但是開發(fā)商資產(chǎn)已經(jīng)全部抵押怎么辦申請強制執(zhí)行。怎樣起訴開發(fā)商延期交房違約金當事人以約定的違約金過高為由......
《合同法》第94條規(guī)定,當事人一方遲延履行主債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)不履行的,對方可以解除合同。最高人民法院《關(guān)于商品房買賣合同糾紛的解釋》中對合理期限的定義是,出賣人經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)不履行合同的,一方當事人請求解除合同的,應(yīng)予支持,但當事人另有約定的除外。解釋還規(guī)定,法律沒有規(guī)定或者當事人之間沒有約定的,行使撤銷權(quán)的合理期間為經(jīng)對方催告后三個月。對方未催告的,撤銷權(quán)自撤銷權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,撤銷權(quán)消滅。以上法律規(guī)定有三層含義:1。如果買方想終止合同,他應(yīng)該先發(fā)出......

存在違約行為,即可以向人民法院提起訴訟。 《合同法》 第一百零七條 【違約責任】當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。開發(fā)商逾期交房可以起訴并要求退款嗎《合同法》第九十四...
逾期交付違約金的訴訟時效從債權(quán)人知道或者應(yīng)當知道其權(quán)利被侵害之日起計算,即從債權(quán)人能夠行使請求權(quán)之日起計算。逾期交付違約金的訴訟時效為兩年。法定時效期間屆滿后,權(quán)利人行使請求權(quán)的,人民法院不再保護。以下是訴訟時效的相關(guān)法律規(guī)定。中華人民共和...
雙方在合同中有約定的,按照合同約定的數(shù)額賠償,但對違約金的數(shù)額或者損失賠償?shù)挠嬎惴椒]有約定。違約金或者損失賠償金的數(shù)額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未支付的購房總價款和中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)收取逾期貸款利息的標準計算。房屋逾期...
您好~您的問題昨天已經(jīng)有很多同仁答復(fù)。正如各位所述,訴訟費要根據(jù)爭議的金錢數(shù)額來決定,由敗訴方承擔。您可以委托他人代理,但這涉及到專業(yè)問題,不具有法律知識的人代理可能會給您造成難以彌補的損失。費專業(yè)能力的差異,收費就不同。可能有人收1000...
開發(fā)商無正當理由延期交房的,購房人的選擇如下:一、購房人的合同解除權(quán)《合同法》第九十四條規(guī)定,當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的,對方可以解除合同。最高人民法院《商品房買賣合同糾紛解釋》對合理期限進行了明確,該解釋規(guī)...
解答如下:1、據(jù)你反映的情況看該房尚未竣工驗收合格,不具備交房條件。2、你可按照合同約定主張違約責任。也可在符合條件時解除合同。開發(fā)商逾期交房該如何提起訴訟開發(fā)商延期交房,及時起訴是最好的方法!業(yè)主購買開發(fā)商的房屋,在房屋買賣合同中約定了交...
我國《合同法》對違約金的規(guī)定基本沿襲了大陸法系的傳統(tǒng),強調(diào)違約金賠償性的理念,同時承認違約金的懲罰性。按照這一理念,我國的違約金可分為補償性違約金和懲罰性違約金。根據(jù)《合同法》第114條第3款規(guī)定的遲延履行違約金即屬懲罰性違約金。此處的就遲...
可以聯(lián)名起訴的啊開發(fā)商逾期交房該如何提起訴訟開發(fā)商延期交房,及時起訴是最好的方法!業(yè)主購買開發(fā)商的房屋,在房屋買賣合同中約定了交付房屋的期限。但現(xiàn)實實踐中,開發(fā)商由于各種原因推遲交付房屋的期限,業(yè)主很長時間無法收房。業(yè)主策略1、集體與開發(fā)商...
如果你自己又法律知識,就不需要聘請律師。開發(fā)商逾期交房,我們索要違約金的官司需要請律師嗎?請專業(yè)律師給予回答,謝謝建議請律師,別的不說,律師從專業(yè)角度給你們爭取的利益要比你們自己爭取的多,多出來的部分足夠支付很多個律師費了。開發(fā)商逾期交房違...
開發(fā)商超期交房,購房人要求解除合同,可以不必到法院訴訟,可以先與開發(fā)商協(xié)商;協(xié)商不成的,再向法院起訴。一般情況下,雙方是能夠協(xié)商解決的。因為開發(fā)商不占理,訴訟也會敗訴,會同意解除合同的。《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若...