《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》(法釋[1999]8號)規定: 對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。
中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋[2004]14號)第十七條規定: 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2003]7號)第十七條規定:商品房買賣合同沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法,違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀發[2003]251號)規定: 逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載... 《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》(法釋[1999]8號)規定: 對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。
中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋[2004]14號)第十七條規定: 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2003]7號)第十七條規定:商品房買賣合同沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法,違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀發[2003]251號)規定: 逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%。
因此,利息損失計算的標準至少可以參照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率。
因此,違約責任和合同債務的關系可以歸結為:債務是責任發生的前提,責任是債務不履行的結果。
不能。
預期利益損失必須是純利潤,包括依合同取得財產對方交付的財產并利用其從事生產后可以取得的預期純利潤以及通過勞務或服務合同獲得并使用該勞務或服務后獲得的純利潤等,但不包括為取得這些利潤所支付的費用及稅收等。
以上意見,僅供參考!
有約定,從約定,但約定過高,法院會調整。未約定的,按照《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十四條第四款規定買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算貨物買賣合同的逾期利息問題原、被告之間的口頭買賣合同關系系雙方當事人真實意思表示,未違反法律法規強制性規定,合法有效。被告未按約定支付貨款,構成違約,其應向原告支付貨款。因雙方當事人在訂......
根據民事訴訟法第二百五十三條規定加倍計算之后的遲延履行期間的債務利息,包括遲延履行期間的一般債務利息和加倍部分債務利息。 遲延履行期間的一般債務利息,根據生效法律文書確定的方法計算;生效法律文書未確定給付該利息的,不予計算。 加倍部分債務利息的計算方法為:加倍部分債務利息=債務人尚未清償的生效法律文書確定的除一般債務利息之外的金錢債務×日萬分之一點七五×遲延履行期間。 買賣合同中逾期付款利息怎么算買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,......
原則上不能,因為違約金屬于對損失的一種計算方法,而逾期利息屬于損失的一種。違約金最高也不得超過銀行同期貸款利率的四倍。買賣合同糾紛欠條未約定利息可以主張利息嗎有權主張,雖然合同沒有約定,但是違約一方對合同另一方造成的損失也是需要承擔一部分損失賠償的。 根據最高人民法院《關于審理買賣合同案件中適用法律問題的解釋》第二十四條第四款的規定買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期......
《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》(法釋[1999]8號)規定: 對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。 中國人民銀行調...
《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》(法釋[1999]8號)規定: 對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。 中國人民銀行調...
有權主張,盡管合同中沒有約定,違約方也應承擔給對方造成的部分損失賠償。 根據《最高人民法院關于審理買賣合同案件適用法律問題的解釋》第二十四條第四款的規定,買賣合同未約定逾期付款違約金或者違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付...
一些人對逾期付款違約金和欠款利息的概念認識不清,沒有注意到二者的區別,導致實踐中其訴訟請求往往被法院駁回。逾期付款違約金和欠款利息是兩個不同的概念。二者不是一回事。所謂違約金,顧名思義,是指合同一方違反合同的約定,而應向合同相對方支付的一定...
有權主張,雖然合同沒有約定,但是違約一方對合同另一方造成的損失也是需要承擔一部分損失賠償的。 根據最高人民法院《關于審理買賣合同案件中適用法律問題的解釋》第二十四條第四款的規定買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買...
有權主張,雖然合同沒有約定,但是違約一方對合同另一方造成的損失也是需要承擔一部分損失賠償的。 根據最高人民法院《關于審理買賣合同案件中適用法律問題的解釋》第二十四條第四款的規定買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買...
有約定的按照約定算,沒有約定的按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計算。 根據《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十七條 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期...
1、對于購房合同無效后退款的利息,雖然沒有明確的法律規定,但一般應當按中國人民銀行同期貸款利率計算。 2、按照貸款利率計算的理由是,《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第17條規定的很明確,逾期付款和逾期交房...
一些人對逾期付款違約金和欠款利息的概念認識不清,沒有注意到二者的區別,導致實踐中其訴訟請求往往被法院駁回。逾期付款違約金和欠款利息是兩個不同的概念。二者不是一回事。所謂違約金,顧名思義,是指合同一方違反合同的約定,而應向合同相對方支付的一定...
買賣合同的利息從何時起算,如果買賣合同、對賬單有約定還款期限,則利息從還款期限屆滿的次日計算,當然,如果對賬單沒有約定還款期限而約定了利率,則利息的起算可能因各地的作法而不同。如果對賬單沒有約定貨款的還款期限,則利息從起訴日開始計算。買賣合...