可以依據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來處理。 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條：當(dāng)事人以發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)為由，請求確認(rèn)建設(shè)工程施工合同無效的，人民法院應(yīng)予支持，但發(fā)包人在起訴前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)的除外。 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條：建設(shè)工程施工合同無效，一方當(dāng)事人請求對方賠償損失的，應(yīng)當(dāng)就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任； 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條：缺乏資質(zhì)的單位或者個人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義簽訂建設(shè)工程施工合同，發(fā)包人請求出借方與借用方對建設(shè)工程質(zhì)量不合格等因出借資質(zhì)造成的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。 擴(kuò)展資料： 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十二條：當(dāng)事人在訴訟前已經(jīng)對建設(shè)工程價款結(jié)算達(dá)成協(xié)議，訴訟中一方當(dāng)事人申請對工程造價進(jìn)行鑒定的，人民法院不予準(zhǔn)許。 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條：當(dāng)事人在訴訟前共同委托有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員對建設(shè)工程造價出具咨詢意見，訴訟中一方當(dāng)事人不認(rèn)可該咨詢意見申請鑒定的，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許，但雙方當(dāng)事人明確表示受該咨詢意見約束的除外。 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條：當(dāng)事人對工程造價、質(zhì)量、修復(fù)費(fèi)用等專門性問題有爭議，人民法院認(rèn)為需要鑒定的，應(yīng)當(dāng)向負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人釋明。 參考資料來源：山西省晉城市中級人民法院-關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）

裝修裝飾合同糾紛適用哪些法律法

裝修裝飾合同糾紛適用以下法律法規(guī)： 1、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。 2、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》。 3、建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》。 4、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》。 5、《經(jīng)濟(jì)合同法》。 6、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》。 7、《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》。 8、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》。...

裝修合同糾紛適用哪些法律

裝修裝飾合同糾紛適用以下法律法規(guī)： 1、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。 2、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》。 3、建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》。 4、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》。 5、《經(jīng)濟(jì)合同法》。 6、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》。 7、《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》。 8、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》。...

裝修逾期未交工適用法律有哪些-裝修逾期未交工適用法律有哪些規(guī)定

裝修逾期未交工適用法律有哪些？ 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平逐漸提高，對于居住環(huán)境的要求也越來越高。因此，許多人在購買房屋后，會對其進(jìn)行裝修。然而，由于各種原因，如工作繁忙、搬家等原因，有時會出現(xiàn)裝修逾期未交工的情況。那么，裝修逾期未交工會適用哪些法律規(guī)定呢？ 根據(jù)我國《合同法》第四十二條規(guī)定：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，對方當(dāng)事人可以要求其承擔(dān)違約責(zé)任。因此，當(dāng)業(yè)主逾期未交工時，業(yè)主方有權(quán)要求承包商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 根據(jù)《合同法》第一百一十六條規(guī)定：一方......