農(nóng)村建房施工合同書 　　甲方： 　　乙方： 　　甲方磚房1棟 平米防震居民房，經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，每平方米 元，共計人民幣（大寫： ）包括地暖（塑管每米3元左右）。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守： 　　一、雙方責(zé)任： 　　1、 乙方進(jìn)入施工工地現(xiàn)場，甲方必須負(fù)責(zé)三通一平工作，建筑用電距離不超過300米，電水路由甲方負(fù)責(zé)，所需的水電費由乙方支付。 　　2、 甲方負(fù)責(zé)解決施工人員臨時住處，所產(chǎn)生的費用由乙房負(fù)責(zé)。 　　3、 甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)不底于90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意甲方要負(fù)責(zé)所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進(jìn)行施工。 　　二、施工要求 　　① 地工基礎(chǔ)：深度70公分 寬度60公分 里面寬度40公分 　　② 墻體外墻3.7 內(nèi)墻2.4 砌筑時內(nèi)外錯縫一般采用水泥沙漿 　　強(qiáng)度要達(dá)到（150號）.四角有構(gòu)造柱 四角和內(nèi)樣交換處一般要求80公分 配兩根6毫米拉接筋 沙漿的飽滿度必須要達(dá)到三一砌筑法（一快磚 一鏟灰 一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤 　　③ 圈 過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁 　　④ 屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標(biāo)號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣 抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3 　　⑤ 地板磚60×60黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于1.8元，墻內(nèi)刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈 插座一只 開關(guān)一只 　　⑥ 門窗： 內(nèi)門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質(zhì)量。在施工過程中甲已雙方互相協(xié)商 　　⑦ 室內(nèi)自來水，下水管由乙方負(fù)責(zé) 　　交工日期 開工起40天完工（不包括刷涂料） 　　一．付款方式 　　開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽(yù)%一年維修給清。 　　經(jīng)雙方協(xié)議如下： 　　甲方 　　乙方

農(nóng)村自建房包工頭逾期怎么辦 農(nóng)村自建房包工頭逾期怎么辦

1、拖欠工程款，屬于普通民事糾紛，只能到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后，拖欠方仍不支付的，再申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。 　　2、政府部門可以調(diào)處工程款的支付問題，但對拖欠工程款的問題沒有裁判權(quán)，強(qiáng)制權(quán)。但如果是政府工程，可以向建設(shè)該工程的政府要求支付或者處理。農(nóng)村自建房。包工頭延期八個月交房，可以扣違約金嗎，有合同可以按合同扣違約金...

因債務(wù)法院可以拍賣農(nóng)民自建房嗎(農(nóng)村自建房可以執(zhí)行拍賣嗎)

可以的。 只要法院判決并確定了是被執(zhí)行人所有的房屋，可以執(zhí)行拍賣的。 請注意：可以拍賣，簽訂了委托拍賣合同，不等于就是賣出去了。委托拍賣合同和貨物買賣合同不同：委托拍賣合同是幫拍賣物品，不代表就是成功賣掉了；貨物買賣合同才是賣掉。...

農(nóng)村自建房糾紛適用什么法律(農(nóng)村建房糾紛法律法規(guī))

你家與你堂叔的建房合同屬于施工合同，依據(jù)《合同法》第二百八十一條　因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。 你家屬于發(fā)包人，你堂叔屬于施工人。房子還出現(xiàn)了裂縫問題，屬于質(zhì)量問題，你家可以要求你堂叔返工、改建等補(bǔ)救措施，同時可以減少支付的工程款。因為你堂叔的原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，給你家造成的財產(chǎn)損失，你家可以要求你堂叔承當(dāng)損害賠償責(zé)任。（請問你家的房子你爸爸也在施工隊里嗎？如......

農(nóng)村自建房合同協(xié)議書

原發(fā)布者:FX資料庫 農(nóng)村自建房買賣合同二零一八年六月?????農(nóng)村自建房買賣合同出賣人(甲方)：___________????身份證號碼：??(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________????身份證號碼：?(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________????身份證號碼：??以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。出賣人及共有人（以下均稱簡稱甲方）。買受人(乙方)：身份證號碼：???(以下簡稱乙方)。?????????????????甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款......