
案情簡介
合同雙方簽訂合同后,因合同一方房地產工程延后,受市場價格波動,導致建筑材料供應方成本提高,因而利益受損。日前,濰坊市寒亭法院審結一起此類案件,最終駁回原告濟南某建設集團有限公司的訴訟請求。
據了解,2016年12月,原告濟南某建設集團中標被告遷建項目“PVC塑料發泡板材廠房”。隨后,原、被告簽訂《建筑工程施工合同》,約定被告以1200萬余元的價格將PVC塑料發泡板材廠房發包給原告。同時,合同還約定市場價格波動不能調整合同價格,綜合單價包含的風險范圍包括除工程變更以外的一切風險。合同簽訂后,因被告施工備案手續辦結時間延后,原告實際開工日期比合同計劃開工日期拖后6個月,導致原告采購工程項目所需的主材價格大幅上漲,原告按合同約定的合同價格履行將虧損嚴重,為此,原告訴諸法院,要求將合同價格予以調整。
寒亭法院經審理認為,原、被告簽訂的《建筑工程施工合同》是雙方真實意思的表示,且不違反相關法律、法規的強制性規定,合法有效。原、被告雙方簽訂的合同約定了合同價格形式為固定綜合單價,合同價款為1200萬余元,市場價格波動不調整合同價格,綜合單價包含除工程變更以外的一切風險等,上述約定是針對合同履行過程中包括主要建材價格產生變化的市場風險承擔條款,說明雙方當事人已經預見到建材價格變化的市場風險,即使在合同履行過程中發生建材價格上漲,亦屬于正常的商業風險,不屬于情勢變更,因此對原告的訴訟請求不予支持。依據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》等相關法律規定,駁回原告濟南某建設集團有限公司的訴訟請求。
法官說法本案辦案法官表示,本案爭議的焦點為主要建材價格發生變化,是否適應“情勢變更”原則?關于情勢變更的規定主要來自于《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第二十六條規定,即“合同成立以后客觀情形發生了當事人在訂立合同時無法預見的、非不可抗力造成的不屬于商業風險的重大變化,繼續履行合同對于一方當事人明顯不公平或者不能實現合同目的,人民法院應當根據公平原則,并結合案件的實際情況確定是否變更或解除。”情勢變更原則的意義在于通過司法權力的介入,強行改變合同已經確定的條款或者撤銷合同,在合同雙方當事人訂約意志之外,重新分配交易雙方在交易中應當獲得的利益和風險。
本案中,原、被告雙方簽訂的合同約定工程價款實行固定綜合單價結算,并且約定市場價格波動不調整合同價格。上述約定系原、被告對施工期內的人工、材料、工期等相應的價格條款市場風險的自愿承擔條款,同時也說明原、被告在簽訂合同時已經預見到上述各項可能存在價格變化風險。原告主張主要建材價格發生重大變化,應當對工程價款予以調整,但雙方簽訂的合同對建材價格變化風險負擔進行了明確約定,因此應當依照合同約定處理,即本案中即使主要建材價格發生變化,亦屬于正常的商業風險,不能適應“情勢變更”原則。當然,如果當事人對建材價格變動風險沒有約定或約定不明,當事人要求調整工程價款的,法院可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持,具體數額可以委托鑒定機構予以確定。另如果當事人能夠舉證證明主要建材價格發生波動系來自于市場之外的原因,法院仍然可以根據案件情況適用情勢變更原則。
來源:濰法宣
聲明
本平臺所推送內容除署名外均來自于網絡,僅供學術探討和信息共享,如有侵權,請聯系刪除。
答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...
答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...
答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...
答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...
建設工程項目的實施具有復雜性、長期性和動態性的特點,任何工程承包合同都不可能預見和覆蓋工程項目實施過程中所有可能發生的變化,所以工程變更是必不可少的。工程變更對合同價款具有很大的影響,因此,對建筑工程洽商變更的研究就顯得非常重要。一、問題的...
答 辯 狀答辯人: ,男/女, 族,19 年 月 日出生,住 ,公民身份號碼 。 聯系方式 。被答辯人 ,女/男, 族,19 年 月 日出生,住 ,公民身份號碼 。 聯系方式 。答辯人因與被答辯人 糾紛一案,現答辯如下:被答辯人所訴不屬實。...
答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...
建筑工程材料采購合同范本 建筑工程材料采購合同范本建筑工程材料采購合同價款如何計算,建筑工程材料采購合同價款如何定損?建筑工程材料采購合同中怎么算材料成本?建筑工程材料采購合同價款如何約定?公司財務不知道怎么辦。(附10000套合...
也許我說的你不會滿意,但是這樣的問題很多。第一,你和裝修公司有合同。如果是工程質量問題,挑出來后要馬上和裝修公司協商。這樣的停工返工是裝修公司的責任。第二,如果你沒有正常途徑拒付,違約方就是你。第三。這種問題是最難處理的。現在裝修公司會防范...
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條規定:當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。案情原告牡丹江市行成華麗裝...