違約賠償協議書范本 甲方（出賣人）：****發展有限公司 乙方（買受人）：****小區 單元 房業主 鑒于： 1、XX年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了《xx合同》（合同編號： ），乙方購買***小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣x元。 2、甲方應于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自XX年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至XX年5月19日。 5、乙方已于XX年5月30日辦理了入住手續，接收了商品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《xx合同》第x條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款x分之x的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣x元。 甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行 一、甲方向乙方支付逾期違約金人民幣 元，于XX年 月 日前以現金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。 三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。 四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。 五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：________ 乙方：________ ________年________ 月________ 日 甲方：________，性別：_______，漢族_______， ________年________ 月出生，現住_______ ，身份證號碼為: ________，聯系電話：________ 。 　　乙方：___________，性別：________，漢族， ________年 ________月出生，現住________ ，身份證號碼為:________ ，聯系電話________ 。 　　(蓋章) 　　________年 ________月 ________日立

合同違約起訴書范文(合同違約訴訟書怎么寫)

1、文頭。　　一般寫民事起訴書或民事起訴狀。　　2、列明訴訟主體。　　原告和被告是基本的訴訟主體。　　有第三人的，還要列明第三人。　　3、訴訟請求。　　訴訟請求要用序號分開，每條按照請求依法判令XXXXX;的格式來寫。　　另外，現在有的法院要求訴狀還要列明案由。　　但案由不是必須有的部分。　　4、事實與理由。　　即先說明事實，再說明要求賠償的理由和提起訴訟的理由。　　實踐中為了簡便，有些簡單的案件也可以不詳細列明理由，只寫依法應承擔責任、依法起訴至貴院即可。　　5、文尾。　　文尾要寫清遞交訴狀的......

違約協議書怎么寫(合同違約訴訟書怎么寫范文)

1、違約責任承擔方式當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。2、違約責任條款約定違約責任可由合同各方在合同里面作詳細約定，對于延遲交付貨物或者交付貨款的可以約定延遲履行違約金。還可以約定一條總的違約條款：任何一方違反本協議導致本協議無法繼續履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。3、損害賠償的范圍當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損......

工程合同違約函怎么寫(合同違約訴訟書怎么寫范文)

合同違約條款怎么寫：1、違約責任；承擔方式當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。2、違約責任條款：約定違約責任可由合同各方在合同里面作詳細約定，對于延遲交付貨物或者交付貨款的可以約定延遲履行違約金。還可以約定一條總的違約條款：任何一方違反本協議導致本協議無法繼續履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。3、損害賠償的范圍：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義......