.jpg)
首先是劃定責任。
1.業主造成的設計變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責任由業主承擔,工期相應順延。
2.施工方管理不當,設備、材料不到位,工程質量不合格,造成返工或延誤工期的,責任由施工方承擔,工期不順延。
3.不可抗力因素(包括政策、法律法規等因素)造成工期延誤,由業主承擔,工期相應順延。業主承擔工程維修費用,施工方負責自身設備、人員傷亡費用。
工期計算問題:
1.開工日期:以合同開工日期為準。如有變更需另行補簽證。
2.竣工日期:以施工方遞上(遞至業主)竣工報告的日期為準,工程完工施工方應及早提供竣工報告,否則仍計算工期。
另外:
質保金問題
1.工程質保金可有或可無,保證金收取比例等問題以合同約定的為準。
業主造成的設計變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責任由業主承擔,工期相應順延。2.施工方管理不當,設備、材料不到位,工程質量不合格,造成返工或延誤工期的,責任由施工方承擔,工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規等因素)造成工期延誤,由業主承擔,工期相應順延。業主承擔工程維修費用,施工方負責自身設備、人員傷亡費用。
工期計算問題:1.開工日期:以合同開工日期為準。如有變更需另行補簽證。2.竣工日期:以施工方遞上(遞至業主)竣工報告的日期為準,工程完工施工方應及早提供竣工報告,否則仍計算工期。
質保金問題:1.工程質保金可有或可無,保證金收取比例等問題以合同約定的為準。對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定“因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償甲方(消費者)多少金額。(按照行業慣例一般為100~500元)”;“乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消費者)有權解除合同,而乙方(裝飾公司)需立即付給逾期違約金,返還甲方已支付的款項,并賠償由此引發的經濟損失。”
裝修合同國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款,每延期一天,按照工程款總額的0.5%支付違約金。
一般要按照合同約定辦理,如果一方違約,可以要求承擔違約責任,協商不成,起訴解決。一般雙方在簽訂合同時,都會對合同的相關條款,以及違約以后,對違約金的約定,如果有一方違約的,應當支付其違約金。
避免裝修延期的方法1.及時驗收和結算工程款:裝修開始后,如遇一些需要業主驗收簽字的工程,業主最好合理安排好時間,防止拖延。此外也需要準備好工程款,防止工程款未及時支付而造成停工等情況發生。
2.預防裝修延期:簽合同時明確交付時間及理賠條款:對于家裝工程的交付時間,是以甲乙雙方合同約定為準。要是不想被延期還投訴無門,一定要在合同條款里注明具體的違約金額和細則,然后嚴格按照合同執行。
一般來說,業主對于違約金的參考,可以多咨詢市內正規裝飾公司的情況后,再判斷所選擇的裝修公司是否在合同中給出相對符合買賣雙方利益的違約金比例。合同簽訂注意事項:業主在與施工單位簽訂合同時,有必要簽定違約責任及相關賠償責任。
最好確定每天支付違約金的具體金額數,如果是按工程總價的比率填寫,最好測算一下折合每天的具體金額數,如違約金金額太少,就有可能達不到約束的效果。3.先分清裝修延期原因和責任方:要解決問題,首先要分析原因,即要先分析造成不得不延期的原因。
這是必須充分弄清楚的一步,因為它關乎到責任的所在。要看清楚裝修公司延期的原因是什么,看是否自身原因造成的。
業主違約情況:業主未按約定完成相應工作、未及時提供材料進場或材料出現質量問題、未及時驗收簽字、未履行合同約定按時支付工程款。總而言之,大家需要在簽訂合同的時候就確認好,最好是在委托合同中就寫明相關的違約金的事項,這樣也就不會在后期出現問題的時候手足無措了。
業主造成的設計變更,工程量增加,甲供材料不到位等。
責任由業主承擔,工期相應順延。2.施工方管理不當,設備、材料不到位,工程質量不合格,造成返工或延誤工期的,責任由施工方承擔,工期不順延。
3.不可抗力因素(包括政策、法律法規等因素)造成工期延誤,由業主承擔,工期相應順延。業主承擔工程維修費用,施工方負責自身設備、人員傷亡費用。
工期計算問題:1.開工日期:以合同開工日期為準。如有變更需另行補簽證。
2.竣工日期:以施工方遞上(遞至業主)竣工報告的日期為準,工程完工施工方應及早提供竣工報告,否則仍計算工期。質保金問題:1.工程質保金可有或可無,保證金收取比例等問題以合同約定的為準。
對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。
例如約定“因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償甲方(消費者)多少金額。(按照行業慣例一般為100~500元)”;“乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消費者)有權解除合同,而乙方(裝飾公司)需立即付給逾期違約金,返還甲方已支付的款項,并賠償由此引發的經濟損失。”
對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。
例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定“因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償甲方(消費者)多少金額。(按照行業慣例一般為100~500元)”;“乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消費者)有權解除合同,而乙方(裝飾公司)需立即付給逾期違約金,返還甲方已支付的款項,并賠償由此引發的經濟損失。”
首先,需重新審查一下與裝修公司簽訂的裝修合同,如果裝修合同明確約定了延期違約金,完全可以依據合同的約定向對方主張合法權益,如果協商不成,可以向有管轄權的法院起訴,要求對方支付延期違約金,具體違約金支付的時間段,需要結合與對方的合同約定及驗收合格日期來確定。
擴展資料
二手房裝修如果采取先砸毀再重新裝修的方式,很容易造成很大的破壞和浪費。
如果衛生間和廚房使用的瓷磚款式和規格都不錯,此時并不需要對它們進行全部的清除,而可以采取對頂板等容易老化的部位進行更換即可,同樣可以使房屋煥然一新。而當門窗情況良好,只是存在著褪色等小問題的時候,可以選擇對它表面進行重新油漆之后繼續使用。
對于墻體的改變一般是二手房改造的一個重要項目,當墻體僅僅是出現破損、褪色的情況時,可以選擇對原有涂料進行鏟除并重新粉刷就可以了。
對原有的家具飾品也并不需要一次性判處“死刑”,可以通過增加裝飾的方式進行改造。比如在家裝公司設計師的指導下,給桌子配上玻璃面,或者加貼各種顏色和花紋的波音片、防火板等都可以起到很好的裝飾效果。除此之外,對沙發等添加不同色彩款式的罩子,同樣也可以起到讓居室呈現新面貌的作用。
在二手房裝修中,由于地板翻新造價相對便宜,不少二手房業主打算將家里的舊地板全部翻新。但據專家介紹。此外,局部翻新還會造成地板間的新舊差異,因此消費者不能盲目對地板進行翻新。
地板翻新就是通過對地板表層進行打磨、刮膩子、上漆、上蠟拋光,使舊地板恢復如新。和重新購買地板相比,舊地板適應了室內環境,穩定性更好;翻新造價也要便宜很多。專家介紹說,并不是所有的地板都能進行翻新。
強化地板表面有一層三氧化二鋁耐磨層,翻新地板會破壞其耐磨層,造成地板加劇老化,所以強化地板不能翻新。只有表層厚度達到4毫米的實木地板、實木復合地板和竹地板才能進行翻新。
參考資料:房屋裝修_百度百科
對于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權益保護的條款,應當與裝修公司協商予以修改,從而確保自己權益不受損害。例如,業主可以簽訂《補充條款》,其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...
裝修合同國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款,每延期一天,按照工程款總額的0.5%支付違約金。 一、一般要按照合同約定辦理,如果一方違約,可以要求承擔違約責任,協商不成,起訴解決。 二、一般雙方在簽訂合同時,都會對合同...
首先要確認家裝公司裝修延期完成的原因是什么,是甲方業主造成的延期,還是乙方裝修公司或建材廠家、物業第三方造成的延期。【/br/】如果確定裝修公司對延遲竣工負有責任,向對方申請合法權益。協商不成,可以向法院提起訴訟,要求對方支付違約金。裝修耽...
裝修逾期完工違約責任租金標準-裝修逾期完工違約責任租金標準規定 隨著經濟的快速發展,越來越多的人選擇進行房屋裝修。然而,由于各種原因,有時候房屋裝修會逾期完工。對于這種情況,裝修逾期完工違約責任租金標準應運而生,那么本文將為您詳細介紹裝修...
業主引起的設計變更、工程量增加、甲方供應材料不足等。責任由業主承擔,工期相應順延。2。施工方管理不善,設備材料不到位,工程質量不合格,造成返工或延誤工期的,責任由施工方承擔,工期不予順延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法規等)導致工期延誤...
裝修逾期違約賠償標準包括周末嗎? 隨著裝修市場的快速發展,越來越多的家庭選擇游擊隊或找裝修公司進行裝修。然而,由于諸多原因,裝修工程可能會逾期進行,那么裝修逾期違約賠償標準包括周末嗎? 根據我國《合同法》的相關規定,當事人一方不按照合同...
逾期交付合同中有約定的,從約定,承擔違約責任,支付違約金有無約定,或對對方造成直接損失的,以實際損失為準希望我的回答可以幫助您裝修合同未明示延期交房違合金的情況下,延期間交房怎么辦?如果合同沒有約定,延期交房不祘違約。裝修公司延期3個月交房...
雙方有合同約定的,按照合同約定數額賠償,沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法,違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。逾期交付使用房屋的,按...
展開全部司法解釋中關于實際竣工時間的規定1、《司法解釋》第十四條規定:當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:(一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收...
裝修逾期違約金沒約定如何索賠 隨著經濟社會的快速發展,越來越多的人選擇通過裝修來改善居住環境。然而,在裝修過程中,由于各種原因,如業主臨時變故、裝修公司施工進度受阻等,可能會出現裝修逾期的情況。那么,如何處理裝修逾期違約金沒有約定的情況呢...