在建筑工程中,招標(biāo)文件和合同中都涉及到約定工期延誤違約金。單日賠償金額一般都按合同規(guī)定來執(zhí)行,至于最高賠償限額,一般合同中都不會(huì)寫。如果法院執(zhí)行的時(shí)候,最高賠償限額都不會(huì)超過30%。如何認(rèn)定合同約定的違約金是否過高1、《合同法》第一百一十三條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對(duì)方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。第一百一十四條 當(dāng)事人可以約定一方違......
一、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013(09)》的相關(guān)規(guī)定,合同工程發(fā)生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。 二、法律依據(jù):《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013(09)》 9.13 誤期賠償 9.13.1 如果承包人未按照合同約定施工,導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)度遲于計(jì)劃進(jìn)度的,發(fā)包人應(yīng)要求承包人加快進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)合同工期。 合同工程發(fā)生誤期,承包人應(yīng)賠償發(fā)包人......
業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規(guī)等因素)造成工期延誤,由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。業(yè)主承擔(dān)工程維修費(fèi)用,施工方負(fù)責(zé)自身設(shè)備、人員傷亡費(fèi)用。工期計(jì)算問題:1.開工日期:以合同開工日期為準(zhǔn)。如有變更需另行補(bǔ)簽證。2.竣工日期:以施工方遞上(遞至業(yè)主)竣工報(bào)告的日期為準(zhǔn),工程完工施工方應(yīng)及早提供竣工報(bào)告,否則仍計(jì)算工......
合同約定是千分之一,既然有這個(gè)約定,怎么后面又出了每日20萬、40萬,又約定不超過40%,看不懂。違約金是雙方約定的,法律沒有明確規(guī)定加以限制。有合同約定按約定履行。工程逾期完工,怎樣計(jì)算違約金按照合同約定計(jì)算違約金。施工合同未約定逾期付款...
安聯(lián)保險(xiǎn)作為全球領(lǐng)先的保險(xiǎn)公司,為廣大客戶提供著優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。其中,安聯(lián)保險(xiǎn)的房屋裝修險(xiǎn)業(yè)務(wù)也得到了客戶的廣泛認(rèn)可。 然而,在房屋裝修過程中,有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)裝修逾期的情況。對(duì)于這種情況,安聯(lián)保險(xiǎn)會(huì)根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賠付。那么,安聯(lián)保險(xiǎn)裝修...
湖北省實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的律師。 服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 一、擔(dān)任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辯護(hù)人以及刑事案件自訴人、被害人的代理人: (一)一般刑事犯罪案件。 1、偵查階段:1000~5000元/件; 2、審查起訴階段:1000~5000元/件; ...
您好!裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn),國家目前并無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照?qǐng)?zhí)行。裝修公司在指定期間沒有按時(shí)完工,應(yīng)該怎么算?應(yīng)該怎么賠償我?你當(dāng)初的合同有通過法律部門鑒定是否有效呢?如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
浙價(jià)服〔2015〕203號(hào)。 浙江省物價(jià)局浙江省司法廳關(guān)于完善。 律師和基層法律服務(wù)收費(fèi)的通知。 各市、縣(市、區(qū))物價(jià)局、司法局: 為貫徹落實(shí)十八屆三中、四中全會(huì)精神,促進(jìn)律師和基層法律服務(wù)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于放開部...
浙價(jià)服〔2015〕203號(hào)。 《浙江省物價(jià)局浙江省司法廳關(guān)于完善律師和基層法律服務(wù)收費(fèi)的通知》。 各市、縣(市、區(qū))物價(jià)局、司法局: 為貫徹落實(shí)十八屆三中、四中全會(huì)精神,促進(jìn)律師和基層法律服務(wù)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于放開部...
催告函指律師經(jīng)委托人授權(quán)發(fā)出,代表委托人向相對(duì)人發(fā)出的催告相對(duì)人履行一定行為的書面文件,那么催告函怎么寫呢催告函xx工程公司:xx律師事務(wù)所受xx公司委托,就貴公司拖欠我委托人工程款一事,特致函貴公司如下:我委托人與貴公司于x年x月x日簽訂...
業(yè)主引起的設(shè)計(jì)變更、工程量增加、甲方供應(yīng)材料不足等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2。施工方管理不善,設(shè)備材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不予順延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法規(guī)等)導(dǎo)致工期延誤...
工程糾紛屬于經(jīng)濟(jì)案件,一般按爭訴標(biāo)的收取律師費(fèi)用。因各地經(jīng)濟(jì)水平不同、案件難易難度不同,所以收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同,以下是山東省律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)參考。 《山東省律師服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 一、代理民事訴訟案件 本表有山東刑事辯護(hù)律師網(wǎng)提供 (一...
裝修公司逾期違約全每天多少錢-裝修公司逾期違約賠償標(biāo)準(zhǔn) 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,越來越多的人選擇通過裝修來改善居住環(huán)境。然而,由于諸多原因,裝修公司難免會(huì)出現(xiàn)逾期違約的情況。那么,裝修公司逾期違約每天要賠償多少錢呢?本文將為您詳細(xì)解答。 ...